2021年中级《建筑与房地产》模考试卷1

试卷预览

1 单选题 1分

某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：

事件1：在施工合同履行过程中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故。

事件2：在施工合同履行过程中，遇到异常恶劣气候条件，导致工程全面停工3天，进度滞

后。

事件3：在施工合同履行过程中，由于施工单位租赁的机械出现故障，引起了暂停施工。

事件4：在施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求。

事件4中，由于材料质量原因给工程造成的损失应由( )承担。

查看答案 开始考试

正确答案：C

本题解析：

此题考查施工质量管理。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。案例中材料是承包人采购的，故材料原因引起的工程损失属于承包人原因。

2 单选题 1分

某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：

事件1：在施工合同履行过程中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故。

事件2：在施工合同履行过程中，遇到异常恶劣气候条件，导致工程全面停工3天，进度滞

后。

事件3：在施工合同履行过程中，由于施工单位租赁的机械出现故障，引起了暂停施工。

事件4：在施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求。

事件3中，由于施工单位租赁的机械出现故障引起暂停施工，增加的费用和工期由( )承担。

查看答案 开始考试

正确答案：B

本题解析：

此题考查施工进度管理。承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

3 单选题 1分

某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：

事件1：在施工合同履行过程中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故。

事件2：在施工合同履行过程中，遇到异常恶劣气候条件，导致工程全面停工3天，进度滞

后。

事件3：在施工合同履行过程中，由于施工单位租赁的机械出现故障，引起了暂停施工。

事件4：在施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求。

事件2中，由于异常恶劣天气影响，承包人申请延长工期，发包人应( )。

查看答案 开始考试

正确答案：A

本题解析：

此题考查施工进度管理。出现专用合同条款约定的异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

4 单选题 1分

某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：

事件1：在施工合同履行过程中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故。

事件2：在施工合同履行过程中，遇到异常恶劣气候条件，导致工程全面停工3天，进度滞

后。

事件3：在施工合同履行过程中，由于施工单位租赁的机械出现故障，引起了暂停施工。

事件4：在施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求。

事件1中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故，应由( )承担责任

查看答案 开始考试

正确答案：A

本题解析：

此题考查施工安全管理相关内容。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。

5 单选题 1分

某建筑物准备进行节能改造，目前有甲和乙两个方案可以实现节能目标，现在正在研究甲和乙两个方案哪个有利的问题。节能改造的工程费用和年运行费用见下表，两种节能改造方案的寿命期皆为15年，15年后的处理价格均为零，其他条件相同。已知：(P/A，10％，15)=7．606，(A/F，10％，15)=0.03147，(P/F，10％，15)=0.2394，(F/P，10％，15)=4．177。

如果其他数值不变，若使甲乙两个方案优劣相同，乙方案的年运行费用应为( )万元。

查看答案 开始考试

正确答案：C

本题解析：

此题考查方案比选。若使甲乙两个方案优劣相同，可令甲、乙两方案的费用现值相等，其他数值不变，乙方案的年运行费用AC作为未知数，则8924．20=4800+AC×7.606，解得乙方案的年运行费用AC=542．23万元。

6 单选题 1分

某建筑物准备进行节能改造，目前有甲和乙两个方案可以实现节能目标，现在正在研究甲和乙两个方案哪个有利的问题。节能改造的工程费用和年运行费用见下表，两种节能改造方案的寿命期皆为15年，15年后的处理价格均为零，其他条件相同。已知：(P/A，10％，15)=7．606，(A/F，10％，15)=0.03147，(P/F，10％，15)=0.2394，(F/P，10％，15)=4．177。

乙节能改造方案的节能改造费和年运行费用总计相当于第15年年末的将来值为( )万元。

查看答案 开始考试

正确答案：D

本题解析：

此题考查费用现值与费用终值的转换。乙方案的费用现值=4800+400(P/A，10％，15)=4800+400×7.606=7842．40(万元)，则乙方案第15年年末的将来值=7842．40×(F/P，10％，15)=7842．40×4．177=32757.70(万元)。

7 单选题 1分

某建筑物准备进行节能改造，目前有甲和乙两个方案可以实现节能目标，现在正在研究甲和乙两个方案哪个有利的问题。节能改造的工程费用和年运行费用见下表，两种节能改造方案的寿命期皆为15年，15年后的处理价格均为零，其他条件相同。已知：(P/A，10％，15)=7．606，(A/F，10％，15)=0.03147，(P/F，10％，15)=0.2394，(F/P，10％，15)=4．177。

甲节能改造方案的总费用现值为( )万元。

查看答案 开始考试

正确答案：D

本题解析：

此题考查费用现值计算。费用现值是将不同方案的投资现值与年运行成本现值相加。本题中甲方案费用现值=3600+700(P/A，10％，l5)=3600+700×7.606=8924．20(万元)。

8 单选题 1分

某建筑物准备进行节能改造，目前有甲和乙两个方案可以实现节能目标，现在正在研究甲和乙两个方案哪个有利的问题。节能改造的工程费用和年运行费用见下表，两种节能改造方案的寿命期皆为15年，15年后的处理价格均为零，其他条件相同。已知：(P/A，10％，15)=7．606，(A/F，10％，15)=0.03147，(P/F，10％，15)=0.2394，(F/P，10％，15)=4．177。

该建筑物节能改造方案属于( )类型。

查看答案 开始考试

正确答案：A

本题解析：

此题考查对互斥方案类型的理解。互斥方案是指在若干方案中，选择其中任一方案，其他方案必然会被排斥的一组方案。根据题意，要从甲、乙两方案中选择一种有利的方案，因此甲、乙方案是互斥方案。又因为两种节能改造方案的寿命期皆为15年，所以该建筑物节能改造甲、乙方案属于寿命期相同的互斥方案。

9 单选题 1分

某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。因承包人原因，导致开工时间比开工通知载明的时间晚2天。2013年2月，施工单位在建设单位验收合格的情况下，将隐蔽工程覆盖，过后建设单位要求重新检验隐蔽工程，施工单位将覆盖层剥离，重新检验质量合格。2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司。2014年8月工程竣工，施工单位向建设单位提交了竣工验收申请报告，竣工验收合格。

隐蔽部位重新检验，如果经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或）工期延误由( )承担。

查看答案 开始考试

正确答案：B

本题解析：

此题考查隐蔽工程重新检验。经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查的，承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

10 单选题 1分

某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。因承包人原因，导致开工时间比开工通知载明的时间晚2天。2013年2月，施工单位在建设单位验收合格的情况下，将隐蔽工程覆盖，过后建设单位要求重新检验隐蔽工程，施工单位将覆盖层剥离，重新检验质量合格。2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司。2014年8月工程竣工，施工单位向建设单位提交了竣工验收申请报告，竣工验收合格。

案例中该商住楼的开工日期为( )

查看答案 开始考试

正确答案：A

本题解析：

此题考查开工日期争议确定。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知，也无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。