2008年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

1.

委托监理合同法律关系的客体是( )。

A. 监理工程
B. 监理服务
C. 监理规划
D. 监理投标方案

A B C D

标记纠错

2.

某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A. 经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B. 经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C. 经乙签字的全部有效
D. 需委托造价管理部门确定

A B C D

标记纠错

3.

在评标委员会成员中，不能包括（）。

A. 招标人代表
B. 招标人上级主管代表
C. 技术专家
D. 经济专家

A B C D

标记纠错

4.

下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。

A. 中标通知书
B. 投标书
C. 施工合同专用条款
D. 规范

A B C D

标记纠错

5.

某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。

A. 向发包人索赔
B. 向乙施工单位索赔
C. 向监理单位索赔
D. 自行承担

A B C D

标记纠错

6.

某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A. 发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B. 发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C. 承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D. 承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

A B C D

标记纠错

7.

我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()

A. 施工合同的发包人
B. 施工会同的承包人
C. 施工合同发包人和承包人
D. 工程项目的代建方和施工合同的发包人

A B C D

标记纠错

8.

建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()

A. 性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B. 效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C. 适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D. 申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

A B C D

标记纠错

9.

某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()

A. 未成立
B. 补签后成立
C. 成立
D. 备案登记后成立

A B C D

标记纠错

10.

依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()

A. 招标公告
B. 投标书
C. 寄送的价目表
D. 招标说明书

A B C D

标记纠错

11.

甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()

A. 有效
B. 无效
C. 效力待定
D. 可变更或撤销

A B C D

标记纠错

12.

下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是()

A. 债权人必须以债务人的名义行使代位权
B. 债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
C. 代位权行使的费用由债权人自行承担
D. 债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限

A B C D

标记纠错

13.

甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()

A. 甲必须按合同的约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
B. 甲有权不按合同的约定交货，除非乙提供了相应的担保
C. 甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物
D. 甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

A B C D

标记纠错

14.

某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()

A. 不安抗辩权
B. 先履行抗辩权
C. 同时履行抗辩权
D. 后履行抗辩权

A B C D

标记纠错

15.

施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()

A. 联合体投标没有提交联合体协议书
B. 投标工期长于招标文件中要求的工期
C. 投标保函金额少于招标文件的要求
D. 未详细说明使用专利施工的技术细节

A B C D

标记纠错

16.

根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()

A. 罚金
B. 利息
C. 赔偿金
D. 违约金

A B C D

标记纠错

17.

甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()

A. 2万元
B. 2.5万元
C. 3万元
D. 3.5万元

A B C D

标记纠错

18.

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()

A. 工程项目投资人所在地
B. 工程项目承包人所在地
C. 工程项目发包方所在地
D. 工程项目所在地

A B C D

标记纠错

19.

依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()

A. 要求投标人必须组成联合体投标
B. 要求严格的专业资质等级
C. 要求必须使用某种品牌的建筑材料
D. 对本行业外的投标人提出特别要求

A B C D

标记纠错

20.

与邀请招标相比，公开招标的特点是()

A. 竞争程度低
B. 评标工作量小
C. 招标时间长
D. 费用低

A B C D

标记纠错

21.

某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()

A. 只对甲投标人有效
B. 对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人
C. 应发送给全体投标人，并说明问题来源
D. 应发送给全体投标人，但不说明问题来源

A B C D

标记纠错

22.

某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。

A. 原总价
B. 原单价与工程量乘积之和
C. 新总价
D. 新单价与工程量乘积之和

A B C D

标记纠错

23.

招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()

A. 返还所有投标人的投标保函
B. 要求所有投标人延长投标保函有效期
C. 要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期
D. 要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

A B C D

标记纠错

24.

下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()

A. 施工招标
B. 材料招标
C. 设备招标
D. 设计招标

A B C D

标记纠错

25.

某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()

A. 项目前期立项咨询
B. 设计阶段监理
C. 工程技术咨询服务
D. 施工阶段监理

A B C D

标记纠错

26.

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()

A. 委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B. 非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C. 委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D. 委托人拒付合理化建议奖

A B C D

标记纠错

27.

监理合同的有效期是指()

A. 监理合同中书面约定的履行期间
B. 从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
C. 监理人完成正常工作和附加工作时间之和
D. 监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

A B C D

标记纠错

28.

某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A. 监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失
B. 承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失
C. 施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失
D. 在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

A B C D

标记纠错

29.

依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()

A. 发出终止合同通知，终止监理合同
B. 发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
C. 发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
D. 发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

A B C D

标记纠错

30.

某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()

A. 试验室只接受发包人指示的试验项目
B. 试验室应完成承包人要求的试验项目
C. 监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责
D. 监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

A B C D

标记纠错

31.

在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()

A. 对设计、施工承包单位的选定权
B. 对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C. 对工程设计变更的审批权
D. 对工程规模、规划设计等要求的认定权

A B C D

标记纠错

32.

勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()

A. 现场地上障碍物的拆除工作
B. 勘察现场设备机具的布置和架设
C. 完成通水、通电及道路平整作业
D. 提供水上作业用船

A B C D

标记纠错

33.

工程项目的设计成果完成后，由()负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。

A. 设计人
B. 监理人
C. 审图机构
D. 发包人

A B C D

标记纠错

34.

某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付()

A. 合同约定设计费的60%
B. 双倍定金作为赔偿
C. 合同约定设计费的一半
D. 合同约定的全部设计费

A B C D

标记纠错

35.

某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A. 公路管理部门
B. 承包人
C. 发包人
D. 承包人与发包人共同

A B C D

标记纠错

36.

某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A. 发包人
B. 工程师
C. 承包人
D. 发包人与承包人共同

A B C D

标记纠错

37.

某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()

A. 费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B. 费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C. 费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D. 费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

A B C D

标记纠错

38.

施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()

A. 工程本身的损害
B. 因工程损害导致的第三方财产损失
C. 承包人的施工机械损坏
D. 工程所需清理费用

A B C D

标记纠错

39.

某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()

A. 发包人办理申报手续并承担费用
B. 发包人办理申报手续，承包人承担费用
C. 承包人办理申报手续，发包人承担费用
D. 承包人办理申报手续并承担费用

A B C D

标记纠错

40.

施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()

A. 需经工程师认可，费用由承包人承担
B. 需经工程师认可，费用由发包人承担
C. 不经工程师认可，费用由承包人承担
D. 不经工程师认可，费用由发包人承担

A B C D

标记纠错

41.

某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()

A. 3月1日
B. 3月15日
C. 3月18日
D. 3月20日

A B C D

标记纠错

42.

某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()

A. 10万元
B. 20万元
C. 30万元
D. 50万元

A B C D

标记纠错

43.

在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A. 开标
B. 发出中标函
C. 提交履约保证
D. 开工

A B C D

标记纠错

44.

在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()

A. 合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B. 合同签字之日起至竣工之日止的期间
C. 开工之日起至结清单生效之日止的期间
D. 合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

A B C D

标记纠错

45.

在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()

A. 不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员
B. 不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员
C. 可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员
D. 可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

A B C D

标记纠错

46.

按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()

A. 以履约保函金额为限
B. 以中标的合同金额为限
C. 为业主的全部损失
D. 包括业主的全部损失加违约金

A B C D

标记纠错

47.

某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()

A. 有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B. 有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C. 无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D. 无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

A B C D

标记纠错

48.

在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()

A. 工程维修
B. 清理施工现场
C. 报送竣工报表
D. 财务结算

A B C D

标记纠错

49.

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()

A. 索赔事件发生的原因和证据资料
B. 索赔的依据
C. 索赔意向通知
D. 索赔报告

A B C D

标记纠错

50.

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()

A. 是终局性的，对发包人具有强制约束力
B. 不是终局性的，但对发包人具有强制约束力
C. 是终局性的，仅对承包人具有强制约束力
D. 不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

A B C D

标记纠错

51.

建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()

A. 项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B. 施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C. 监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D. 项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E. 设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

A B C D E

标记纠错

52.

工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()

A. 施工投标保证
B. 施工合同履约保证
C. 施工合同支付保证
D. 工程预付款保证
E. 施工合同工程款垫资保证

A B C D E

标记纠错

53.

下列关于格式条款的表述中，错误的有()

A. 格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B. 当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
C. 提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
D. 若对争议条款有两种以上解释时，应做出有利于提供格式条款一方的解释
E. 若对争议条款有两种以上解释时，应做出不利于提供格式条款一方的解释

A B C D E

标记纠错

54.

甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()

A. 无论上涨或下降，仍按原定价格执行
B. 遇价格上涨时，按原价格执行
C. 遇价格上涨时，按新价格执行
D. 遇价格下降时，按新价格执行
E. 遇价格下降时，按原价格执行

A B C D E

标记纠错

55.

甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有()

A. 拒收货物
B. 接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
C. 不接收货物并要求对方承担违约责任
D. 接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款
E. 接收货物并不对保管不善造成的损失负责

A B C D E

标记纠错

56.

甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()

A. 合同主体不变，仍为甲乙两公司
B. 丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C. 甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方
D. 丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E. 丙公司直接对乙公司承担合同义务

A B C D E

标记纠错

57.

根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()

A. 严格责任原则
B. 惩罚性原则
C. 过错推定原则
D. 公平责任原则
E. 补偿性原则

A B C D E

标记纠错

58.

招标准备阶段招标人的主要工作包括()

A. 向建设行政主管部门办理申请招标手续
B. 选择招标方式
C. 发布招标公告
D. 编制招标文件
E. 资格预审

A B C D E

标记纠错

59.

某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()

A. 要求撤回投标文件
B. 要求赔偿损失
C. 拒签延长投标保函有效期
D. 要求将合同授予他们协商推举的中标人
E. 要求返还投标保证金

A B C D E

标记纠错

60.

在招标程序中，（)等将作为未来合同文件的组成部分。

A. 招标文件
B. 中标人的投标文件
C. 中标函
D. 未发出中标通知书前双方协商对投标价格的修改
E. 发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

A B C D E

标记纠错

61.

项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有()等。

A. 企业信誉
B. 工期提前
C. 实施中必然发生的标书漏项部分
D. 技术建议可能带来的实际经济效益
E. 承诺减少业主预付款额度的建议

A B C D E

标记纠错

62.

与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有()

A. 主体具有特定的资格条件和资质条件
B. 兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
C. 内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
D. 合同标的是质量、进度、投资三控制
E. 在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质

A B C D E

标记纠错

63.

监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()

A. 由于工程设计变更而需要延长的监理工作
B. 由于承包人延误竣工而延长的监理工作
C. 发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D. 不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作
E. 由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

A B C D E

标记纠错

64.

依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由()等构成。

A. 直接成本
B. 公司管理成本
C. 间接成本
D. 税金
E. 利润

A B C D E

标记纠错

65.

某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()

A. 及时通知委托人变动后果
B. 延长完成监理任务的时间
C. 终止监理合同中增加内容的执行
D. 追索委托人的违约金
E. 申请支付附加工作的报酬

A B C D E

标记纠错

66.

工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()

A. 在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B. 设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C. 经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D. 经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E. 施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

A B C D E

标记纠错

67.

施工合同的当事人包括()

A. 发包人
B. 发包人法定代表人
C. 工程师
D. 承包人
E. 承包人法定代表人

A B C D E

标记纠错

68.

在施工合同中，发包人的义务通常包括()

A. 平整施工场地
B. 确保施工所需水、电供应
C. 提供工程进度计划
D. 负责施工现场的安全保卫
E. 办理施工临时用地的批准手续

A B C D E

标记纠错

69.

在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()

A. 立即停止施工
B. 要求签订延期付款协议
C. 在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D. 追究违约责任
E. 立即解除合同

A B C D E

标记纠错

70.

某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()

A. 修改施工组织设计
B. 承担更换设备发生的费用
C. 要求顺延此项变更导致延误的工期
D. 自行享有获得的工程收益
E. 与发包人协议工程收益的分享

A B C D E

标记纠错

71.

某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在于()

A. 要求设计单位修改设计
B. 承担设备拆除的费用
C. 负责设备重新安装
D. 承担重新安装的费用
E. 重新组织单机无负荷试车

A B C D E

标记纠错

72.

设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()

A. 单机无负荷试车由发包人组织
B. 单机无负荷试车由承包人组织
C. 联动无负荷试车由发包人组织
D. 联动无负荷试车由承包人组织
E. 竣工后的试车由承包人组织

A B C D E

标记纠错

73.

按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()

A. 留置该工程
B. 与发包人协议将该工程折价
C. 自行将该工程折价
D. 申请人民法院将该工程依法拍卖
E. 优先受偿该工程拍卖的价款

A B C D E

标记纠错

74.

某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()

A. 计量98吨，则应补交2吨
B. 计量98吨，则应补交1.5吨
C. 计量99.8吨，则不再补交
D. 计量99.8吨，则应补交0.2吨
E. 计量102吨，则退还2吨

A B C D E

标记纠错

75.

在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

A. 选择分包单位的权利不同
B. 分包合同的工作内容不同
C. 分包合同的当事人不同
D. 工程款的支付开支项目不同
E. 业主对分包商利益的保护不同

A B C D E

标记纠错

76.

按照FIDIC的《施工合同条件》规定，属于业主承担责任的风险有()

A. 承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
B. 分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
C. 因承包商施工原因造成的爆炸
D. 汇率变化
E. 法律变化

A B C D E

标记纠错

77.

按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为()

A. 工程师颁发接收证书之日
B. 实际通过竣工检验之日
C. 接收证书中确认的工程竣工之日
D. 工程实际移交之日
E. 业主提前占用工程之日

A B C D E

标记纠错

78.

依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()

A. 应由业主要求分包商提供
B. 应由工程师要求分包商提供
C. 应由承包商要求分包商提供
D. 应由承包商认可分包工程后退还分包商
E. 应在工程师颁发履约证书后退还分包商

A B C D E

标记纠错

79.

工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()

A. 合同专用条件中的条款
B. 经工程师认可的施工进度计划
C. 施工现场和施工会议记录
D. 工程延期审批表
E. 费用索赔审批表

A B C D E

标记纠错

80.

依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()

A. 延误移交施工现场
B. 不可预见的外界条件
C. 施工遇到文物和古迹
D. 后续法规的调整
E. 不可抗力事件造成的损害

A B C D E

标记纠错

2008年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2008年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）