2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

1.

根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。

A. 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B. 承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C. 发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D. 分包人的资格能力应由发包人审核

A B C D

标记纠错

2.

《标准施工合同》中的“合同工期”是指（　）。

A. 承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B. 合同协议书中写明的施工总日历天数
C. 承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D. 承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

A B C D

标记纠错

3.

根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（　）。

A. 监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B. 监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C. 监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验
D. 重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

A B C D

标记纠错

4.

《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（　）。

A. 投标截止日
B. 开标之日
C. 中标通知书发出之日
D. 投标截止日28 天

A B C D

标记纠错

5.

根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（　）。

A. 暂列金额未包括在签约合同价内
B. 暂列金额不可以计日工方式支付
C. 暂列金额可能全部使用或部分使用
D. 暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

A B C D

标记纠错

6.

关于保证人资格的说法，正确的是（　）。

A. 公民个人不得作为保证人
B. 企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C. 企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D. 学校在一定条件下可以作为保证人

A B C D

标记纠错

7.

风险型CM 合同的计价方式是（　）。

A. 固定总价
B. 成本加酬金
C. 固定单价
D. 可调单价

A B C D

标记纠错

8.

关于法律事实的说法，正确的是（　）。

A. 法律事实不包括事件
B. 罢工属于法律事实中的行为
C. 法院判决不属于法律事实中的行为
D. 合同当事人违约属于法律事实中的行为

A B C D

标记纠错

9.

工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。

A. 法定代理
B. 委托代理
C. 指定代理
D. 延伸代理

A B C D

标记纠错

10.

《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（　）。

A. 暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B. 暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C. 暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D. 暂估价属于签约合同价的组成部分

A B C D

标记纠错

11.

《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指（　）。

A. 承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B. 承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C. 承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用
D. 承包人向发包人的投标报价

A B C D

标记纠错

12.

关于抵押的说法，正确的是（　）。

A. 抵押物只能由债务人提供
B. 正在建造的建筑物可用于抵押
C. 提单可用于抵押
D. 抵押物应当转移占有

A B C D

标记纠错

13.

某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（　）万元。

A. 2
B. 4
C. 10
D. 20

A B C D

标记纠错

14.

关于投标保证金的说法，正确的是（　）。

A. 招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B. 投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C. 投标保证金有效期应当长于投标有效期
D. 中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

A B C D

标记纠错

15.

根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（　）。

A. 管理合同
B. 目标合同
C. 标价合同
D. 成本补偿合同

A B C D

标记纠错

16.

关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。

A. 发包人只能是建设单位
B. 特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C. 承包人的综合资质只设甲级
D. 承包人的行业资质只设甲级

A B C D

标记纠错

17.

招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（　）天，应相应延长投标截止时间。

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

A B C D

标记纠错

18.

招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（　）日。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

A B C D

标记纠错

19.

关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（　）。

A. 法人应在政府主管部门备案
B. 法人应具有规定数额的经费
C. 法人应有自己的组织机构
D. 法人应抵押与经营规模相适应的财产

A B C D

标记纠错

20.

根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（　）。

A. 提供维修所需的工具
B. 交付设备
C. 提供设备必要的包装
D. 提供设备的易损备件

A B C D

标记纠错

21.

采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（　）。

A. 不宜将交货期作为评标内容
B. 宜将报价最低者作为中标人
C. 宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D. 宜采用综合评估法

A B C D

标记纠错

22.

根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（　）责任补偿。

A. 发包人
B. 承包人
C. 事件的风险责任人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

23.

在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（　）。

A. 保险单列明的建筑期保险终止日
B. 工程所有人对全部工程验收合格之日
C. 工程所有人实际占用全部工程之日
D. 工程所有人使用全部工程之日

A B C D

标记纠错

24.

关于施工招标项目标底的说法，正确的是（　）。

A. 施工招标项目必须有标底
B. 标底应当在开标时公布
C. 标底应当作为评标的依据
D. 一个项目可以有几个不同的标底

A B C D

标记纠错

25.

关于评标委员会的说法，正确的是（　）。

A. 评标委员会成员的名单应当保密
B. 评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C. 评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D. 评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

A B C D

标记纠错

26.

关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（　）。

A. 投标人可以主动要求进行说明
B. 投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C. 评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D. 投标人的说明应当采用书面形式

A B C D

标记纠错

27.

根据《招标投标法》，应由（　）确定中标人。

A. 招标人
B. 招标代理机构
C. 评标委员会
D. 招标投标监督机构

A B C D

标记纠错

28.

某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（　）。

A. 1800万元，1800万元
B. 1800万元，1770万元
C. 1830万元，1800万元
D. 1830万元，1770万元

A B C D

标记纠错

29.

某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（　）。

A. 报价最低者
B. 评标得分最低者
C. 评标得分最高者
D. 评标价最低者

A B C D

标记纠错

30.

《标准施工招标文件》的适用范围是（　）。

A. 大型复杂的工程项目
B. 多元投资主体的工程项目
C. 工期在一年之内的工程项目
D. 跨行业的工程项目

A B C D

标记纠错

31.

根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。

A. 工程竣工验收
B. 工程缺陷责任期满
C. 签发工程移交证书
D. 签发最终结清证书

A B C D

标记纠错

32.

关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　）。

A. 在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B. 监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C. 发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D. 监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

A B C D

标记纠错

33.

根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（　）负责投保，并承担保险费用。

A. 发包人
B. 承包人
C. 发包人和承包人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

34.

根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（　）。

A. 按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B. 在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C. 批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D. 组织编制施工“合同进度计划”

A B C D

标记纠错

35.

根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（　）。

A. 施工技术事故
B. 异常恶劣天气
C. 不可抗力
D. 因设计缺陷导致的设计变更

A B C D

标记纠错

36.

建设项目设计施工总承包方式的优点是（　）。

A. 可缩短建设周期
B. 可降低工程成本
C. 可优化设计方案
D. 可加大监理人监督力度

A B C D

标记纠错

37.

风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（　）。(部分相关知识点新教材已删除)

A. GMP为合同承包总价
B. 节约的GMP全部归CM承包商
C. 节约的GMP全部归业主
D. 工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担

A B C D

标记纠错

38.

根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是(　)。

A. 将无条件补偿条款写入合同协议书
B. 将有条件补偿条款写入合同附录
C. 承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D. 将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

A B C D

标记纠错

39.

为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 项目法人责任制
B. 招标投标制
C. 工程监理制
D. 合同管理制

A B C D

标记纠错

40.

关于留置的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 留置权可以通过合同的约定产生
B. 留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C. 行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D. 施工合同不可实施留置权

A B C D

标记纠错

41.

根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 列明“通用合同条款”
B. 明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C. 明确“投标人须知”的修改内容
D. 判明评标的方法和因素

A B C D

标记纠错

42.

关于设计招标内容的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 设计招标无法提出具体的工作量
B. 设计招标无法要求完成的时间
C. 设计招标无法限定工作范围
D. 设计招标无法提出技术指标

A B C D

标记纠错

43.

在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 投标保证金额不足，属于细微偏差
B. 备品备件的价格可以单独报价
C. 单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差
D. 评标时不应考虑运费问题

A B C D

标记纠错

44.

关于工程设计招标特点的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 设计招标文件无法限定项目的工作范围
B. 设计投标文件应按工程量清单填报报价
C. 设计评标应按投标报价高低排定次序
D. 设计评标时主要关注设计方案优劣

A B C D

标记纠错

45.

关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 保证设计质量是发包人的责任
B. 保护双方知识产权是双方的共同责任
C. 外部协调工作应由承包人自行完成
D. 设计人不承担参加工程验收的责任

A B C D

标记纠错

46.

承包人对施工专业分包管理的职责是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 负责专业分包工程的施工组织管理
B. 审查专业工程分包人的质量保证体系
C. 选派分包工程的项目经理
D. 负责对分包工程进行全面的质量检查

A B C D

标记纠错

47.

某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 外观检验法
B. 衡量法
C. 经验鉴别法
D. 物理检验法

A B C D

标记纠错

48.

根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B. 工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C. 工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D. 工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

A B C D

标记纠错

49.

根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 指定分包商直接与业主订立合同
B. 指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C. 承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D. 指定分包商对其违约独立承担责任

A B C D

标记纠错

50.

根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B. 由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C. 由工程师负责裁决
D. 由承包商与项目经理共同处理

A B C D

标记纠错

51.

根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（　）。

A. 监理人是受发包人委托的发包人代表
B. 监理人是受发包人聘请的管理人
C. 监理人属于施工合同履行管理的独立第三方
D. 监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员
E. 监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织

A B C D E

标记纠错

52.

根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有（　）。

A. 增加工作内容
B. 提供图纸延误
C. 出现异常恶劣的气候条件
D. 发包人延迟提供建筑材料
E. 现场查勘滞后

A B C D E

标记纠错

53.

根据《设计施工总承包合同》通用条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有（　）。

A. 发包人未能按时提供文件
B. 发现文物
C. 行证审批延误
D. 发包人原因造成工期延误
E. 出现异常恶劣气候条件

A B C D E

标记纠错

54.

关于质押担保方式的说法，正确的有（　）。

A. 质押中的质物需转移占有
B. 专利权可以质押
C. 股权不可质押
D. 建设用地使用权不可质押
E. 土地所有权可以质押

A B C D E

标记纠错

55.

关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（　）。

A. CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B. CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C. CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D. CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E. CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务

A B C D E

标记纠错

56.

关于投标人资格审查的说法，正确的有（　）。

A. 本标段的监理人不能参加施工投标
B. 由招标人进行资格审查
C. 财产被接管不是否决投标资格的理由
D. 类似项目业绩应当是资格审查的内容
E. 资格审查一般采用合格制

A B C D E

标记纠错

57.

关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（　）。

A. 适用于设计—施工一体化的总承包项目
B. 适用于依法强制监理的项目
C. 适用于所有招标项目
D. 只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E. 适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

A B C D E

标记纠错

58.

下列合同法律关系主体中，属于法人的有（　）。

A. 某商业银行北京分行
B. 某股份有限公司
C. 尚未完成改制的某国有企业
D. 某项目经理部
E. 某施工企业法定代表人

A B C D E

标记纠错

59.

关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（　）。

A. 项目建议书应由承包人完成
B. 设计依据的标准应由发包人提出
C. 发包人应为设计人提供现场服务
D. 设计合同的违约金属于法定而无需约定
E. 应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

A B C D E

标记纠错

60.

根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（　）。

A. 结合行业特点，编制本行业中通用合同条款
B. 不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”
C. 结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”
D. “专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触
E. “通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

A B C D E

标记纠错

61.

《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（　）。

A. 招标文件
B. 投标函及投标函附录
C. 中标通知书
D. 工程量清单
E. 合同协议书

A B C D E

标记纠错

62.

根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有（　）。

A. 审定施工方案
B. 组织设计交底
C. 提供施工现场
D. 约定开工时间
E. 讨论通过施工组织设计

A B C D E

标记纠错

63.

根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（　）。

A. 提出开工申请
B. 办理临时道路通行审批手续
C. 编制施工组织设计
D. 提交工程质量保证措施文件
E. 负责管理施工控制网点

A B C D E

标记纠错

64.

在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（　）。

A. 项目经理是施工企业的代理人
B. 项目经理是项目经理部的代理人
C. 施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D. 项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E. 项目经理应对其行为承担民事责任

A B C D E

标记纠错

65.

根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（　）。

A. 投标人撤回已提交的投标文件
B. 投标人撤销已提交的投标文件
C. 投标人拒绝延长投标有效期
D. 中标人拒绝订立合同
E. 中标人拒绝提交履约保证金

A B C D E

标记纠错

66.

工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（　）。

A. 投标人持有的资质证书
B. 企业专业技术人员的数量
C. 同类工程设计经历
D. 特定行业工程设计经历
E. 项目所在地区设计经历

A B C D E

标记纠错

67.

根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（　）。

A. 总承包合同的承包人可以是联合体
B. 联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C. 联合体协议为总承包合同的附件
D. 监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E. 联合体成员的内部分工不是总承包合同内容

A B C D E

标记纠错

68.

根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的有（　）。

A. 项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B. 承包商可以提出召开早期警告会议
C. 承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D. 雇主主持早期警告会议
E. 地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议【相关知识点新教材已删除】

A B C D E

标记纠错

69.

关于保证担保方式的说法，正确的有（　）。

A. 保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B. 当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C. 以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D. 连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E. 保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

A B C D E

标记纠错

70.

建设工程合同的特征有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 合同主体的严格性
B. 合同订立的短暂性
C. 合同标的的特殊性
D. 合同履行期限的长期性
E. 合同形式的非要式性

A B C D E

标记纠错

71.

已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 招标文件
B. 招标范围
C. 招标方式
D. 招标组织形式
E. 中标人

A B C D E

标记纠错

72.

关于招标有效期的说法，正确的有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 投标有效期从投标截止日期开始起算
B. 投标有效期对投标人有约束力
C. 招标人在投标有效期内完成评标即可
D. 投标有效期内应完成合同签订工作
E. 投标有效期在合同订立后自动终止

A B C D E

标记纠错

73.

关于工程设计招标范围的说法，正确的有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B. 不能对施工图设计单独进行招标
C. 可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D. 可以采用分单项的设计任务发包招标
E. 勘察与设计应当分开招标

A B C D E

标记纠错

74.

关于工程设计招标方式的说法，正确的有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 所有的工程设计都应当通过招标发包
B. 所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C. 依法必须招标的工程设计，都应当公开招标
D. 工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标
E. 依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

A B C D E

标记纠错

75.

根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察合同的内容有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 发包人应提供的资料
B. 勘察现场交通情况
C. 勘察成果的提交
D. 勘察费用的支付
E. 合同争议的解决

A B C D E

标记纠错

76.

监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工
B. 分包工程作业人员严重不足
C. 分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施
D. 分包工程施工进度不符合分包合同工期要求
E. 分包工程出现停工

A B C D E

标记纠错

77.

建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬
B. 专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用
C. 专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计
D. 专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任
E. 专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险

A B C D E

标记纠错

78.

根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法，正确的有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 买方有权检验货物，且不支付额外费用
B. 检验货物的地点应为货物的最终目的地
C. 卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D. 卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E. 卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

A B C D E

标记纠错

79.

根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 工程师可以行使施工合同中规定的权力
B. 除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C. 工程师应当以雇主的名义作出指示
D. 工程师在施工合同履行期间独立工作
E. 工程师属于雇主人员

A B C D E

标记纠错

80.

根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（　）。【相关知识点新教材已删除】

A. 以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B. 以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C. 承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D. 雇主承担不可抗力的风险责任
E. 承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

A B C D E

标记纠错

2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）