2022监理工程师《建设工程合同管理》点睛提分卷

1.

某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A. 该施工企业
B. 该外地的分公司
C. 项目经理部
D. 项目经理

A B C D

标记纠错

2.

投标报价中，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，正确的做法是( )。

A. 按市场价格调整
B. 分别修正单价和总价
C. 以单价为准调整总价
D. 以总价为准调整单价

A B C D

标记纠错

3.

按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A. 承包人
B. 发包人
C. 监理人
D. 勘察人

A B C D

标记纠错

4.

设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A. 竣工验收前
B. 颁发工程接收证书前
C. 工程移交前
D. 竣工后试验通过前

A B C D

标记纠错

5.

根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（　）。

A. 资格预审
B. 资格后审
C. 不进行资格审查
D. 先资格预审，然后资格后审

A B C D

标记纠错

6.

为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（　）。

A. 投标截止日前第14天
B. 投标截止日后第14天
C. 投标截止日前第28天
D. 投标截止日后第28天

A B C D

标记纠错

7.

在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（　　）。

A. 28日
B. 56日
C. 60日
D. 90日

A B C D

标记纠错

8.

根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（　　）。

A. 发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
B. 发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止
C. 发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束
D. 发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天

A B C D

标记纠错

9.

根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（　　）。

A. 工程结算价的2%
B. 签约合同价的2%
C. 工程结算价的3%
D. 签约合同价的3%

A B C D

标记纠错

10.

根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（　　）。

A. 不利的物质条件
B. 发包人提供的材料和工程设备提前交货
C. 异常恶劣的气候条件
D. 基准资料的错误

A B C D

标记纠错

11.

某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（　　）承担。

A. 发包人
B. 承包人
C. 使用人
D. 以上都不正确

A B C D

标记纠错

12.

监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　　）向承包人发出开工通知。

A. 3天前
B. 7天前
C. 10天前
D. 14天前

A B C D

标记纠错

13.

设备采购合同中，由（　　）负责提供设备运至目的地的包装。

A. 买方
B. 卖方
C. 运输部门
D. 安装单位

A B C D

标记纠错

14.

在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　　）。

A. 留置担保
B. 保证担保
C. 抵押担保
D. 质押担保

A B C D

标记纠错

15.

设计施工总承包合同未用开工通知是由于（　　）收到开始工作通知后首先开始设计工作。

A. 工程师
B. 承包人
C. 分包人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

16.

连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（　　）。

A. 只能要求债务人履行债务
B. 只能要求保证人履行债务
C. 不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D. 可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

A B C D

标记纠错

17.

对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（　　）的计价方式。

A. 单价合同
B. 固定总价合同
C. 可调总价合同
D. 成本加酬金合同

A B C D

标记纠错

18.

下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（　　）

A. 涉及国家安全、国家秘密的项目
B. 使用各级财政预算资金的项目
C. 使用企业事业单位自有资金的项目
D. 使用上市公司资金的项目

A B C D

标记纠错

19.

以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（）。

A. 只有中标人的方案才能得到补偿
B. 招标人将于中标通知书发出后30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费
C. 具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿
D. 投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

A B C D

标记纠错

20.

适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购方式是（　　）。

A. 询价选择供货商
B. 直接向供货商订购
C. 招标选择供货商
D. 询价与招标相结合

A B C D

标记纠错

21.

根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（　　），可以邀请招标。

A. 数量过大
B. 数量过小
C. 比例过小
D. 比例过大

A B C D

标记纠错

22.

（）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。

A. 综合标价法
B. 形式评审法
C. 最低评标价法
D. 经验评审法

A B C D

标记纠错

23.

下列选项中，不属于公开招标缺点的是（　　）。

A. 评标工作量大
B. 招标时间长
C. 所需费用高
D. 投标竞争不激烈

A B C D

标记纠错

24.

标准施工合同中的（　　）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。

A. 通用合同条款
B. 常用合同条款
C. 专用合同条款
D. 合同附件格式

A B C D

标记纠错

25.

根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（　　）时间期限。

A. 合同工期
B. 缺陷责任期
C. 质保期
D. 施工期

A B C D

标记纠错

26.

根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（）的风险。

A. 承包商
B. 发包商
C. 监理方
D. 发包商与承包商共同承担

A B C D

标记纠错

27.

监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（　　）。

A. 提前支付
B. 竣工后一次支付
C. 确认后一次支付
D. 与工程进度款同期支付

A B C D

标记纠错

28.

设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（　　）

A. 0.5%
B. 1%
C. 1.5%
D. 2%

A B C D

标记纠错

29.

AIA C191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（　　）

A. 概念阶段
B. 施工阶段
C. 招投标阶段
D. 标准设计阶段

A B C D

标记纠错

30.

在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（　　）。

A. 主体
B. 客体
C. 权利
D. 义务

A B C D

标记纠错

31.

合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（　　）

A. 合同实施的主要风险
B. 合同实施总体安排
C. 合同分解与管理策划
D. 合同实施保证体系的建立

A B C D

标记纠错

32.

以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（　　）时设立。

A. 抵押合同成立
B. 建筑工程竣工
C. 抵押合同生效
D. 抵押登记

A B C D

标记纠错

33.

关于人身保险合同的说法，正确的是（　　）

A. 人身保险合同只能由被保险人与保险人订立
B. 被保险人不能是受益人
C. 受益人可以由被保险人指定
D. 投保人不能是被保险人

A B C D

标记纠错

34.

下列各项中，可以作为保证人的是（）。

A. 有法人书面授权的企业分支机构
B. 企业职能部门
C. 学校
D. 医院

A B C D

标记纠错

35.

关于招标文件的澄清说法错误的是（）。

A. 招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人
B. 澄清发出的时间距投标截止时间不足15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间
C. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前，以书面形式提出
D. 招标人将在收到异议之日起3 日内作出答复

A B C D

标记纠错

36.

《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（　　）

A. 技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的
B. 为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的
C. 主要工艺复杂的
D. 建筑艺术造型有特殊要求的

A B C D

标记纠错

37.

在材料设备采购招投标过程中，对于从中国关境外提供的货物，卖方在指定的地点将货物交给买方指定的承运人即完成交货时，应报（　　）

A. FOB价
B. FCA价
C. CIF价
D. CIP价

A B C D

标记纠错

38.

在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。

A. （投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%
B. （投标人报价-标底）/标底×100%
C. （投标人报价-最高限价）/最高限价×100%
D. （投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

A B C D

标记纠错

39.

根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（）。

A. 建设地点
B. 招标条件
C. 建设工期
D. 本次招标采购材料的名称

A B C D

标记纠错

40.

《标准设计施工总承包招标文件》包括封面格式和三卷七章内容，其中，第二卷由第五章（　　）和第六章发包人提供的资料组成。

A. 图纸
B. 评标办法
C. 合同条款
D. 发包人要求

A B C D

标记纠错

41.

除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A. 7
B. 10
C. 14
D. 28

A B C D

标记纠错

42.

（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A. 承包人
B. 分包人
C. 监理人
D. 发包人

A B C D

标记纠错

43.

根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。

A. 7
B. 14
C. 28
D. 56

A B C D

标记纠错

44.

根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（　　）。

A. 出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用
B. 施工设备或临时设施应当由承包人提供
C. 不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险
D. 可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责

A B C D

标记纠错

45.

设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。

A. 投标函
B. 价格清单
C. 承包人建议书
D. 进度款支付分解表

A B C D

标记纠错

46.

下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（　　）

A. 支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务
B. 延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数
C. 总额不得超过合同价格的10%
D. 总额不得超过签约合同价的10%

A B C D

标记纠错

47.

FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（　　）。

A. 《施工合同条件》
B. 《生产设备和设计—施工合同条件》
C. 《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D. 《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

A B C D

标记纠错

48.

根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（　　）。

A. “不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B. 承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内
C. 业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
D. 承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

A B C D

标记纠错

49.

根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（　　）。

A. 决定对争端双方不具有约束力
B. 可以申请仲裁
C. 仲裁前不必争取友好协商解决争端
D. 在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

A B C D

标记纠错

50.

下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。

A. 专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求
B. 专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书
C. 合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书
D. 合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

A B C D

标记纠错

51.

下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（　）。

A. 发包人欠付工程价款的利息
B. 承包人工作人员的报酬
C. 承包人实际支付的建筑物配件价款
D. 承包人应支付的损害赔偿金
E. 承包人因发包人违约产生的违约金

A B C D E

标记纠错

52.

根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（　）。

A. 监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B. 监理人是施工合同履行中独立的第三方
C. 监理人在授权范围内独立开展工作
D. 监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E. 监理人有对承包人进行施工管理的指示权

A B C D E

标记纠错

53.

根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，卖方应（　）。

A. 按正常价格支付合同价款
B. 减价支付合同价款
C. 向买方支付补偿金
D. 向买方支付利息
E. 解除合同

A B C D E

标记纠错

54.

设计招标中关于评标规则的说法，正确的是（　　）。

A. 应按综合评估法得分由高到低的顺序推荐中标候选人
B. 分为初步评审和详细评审两个阶段
C. 如综合评分相等时，以投标报价低的优先
D. 如综合评分相等时，以设计方案得分高的优先
E. 投标报价也相等的，提交标书在先的为优

A B C D E

标记纠错

55.

根据《标准施工合同》，关于暂估价和暂列金额的说法，正确的有（）。

A. 暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额
B. 暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额
C. 暂估价包括以计日工方式支付的款项
D. 暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于
E. 承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付

A B C D E

标记纠错

56.

设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的功能要求方面的内容包括（　　）。

A. 工程的目的
B. 工程规模
C. 技术服务工作范围
D. 性能保证指标
E. 产能保证指标

A B C D E

标记纠错

57.

施工合同的当事人包括（　　）。

A. 发包人
B. 发包人法定代表人
C. 监理人
D. 承包人
E. 承包人法定代表人

A B C D E

标记纠错

58.

施工招标文件内容不包括（）。

A. 工程量清单
B. 图纸
C. 投标文件格式
D. 项目组织机构
E. 工程进度计划

A B C D E

标记纠错

59.

简明施工合同通用条款的标题包括（　　）。

A. 施工设备和临时设施
B. 施工控制网
C. 工程质量
D. 缺陷责任与保修责任
E. 交通运输

A B C D E

标记纠错

60.

以下关于对中标通知书的说法，正确的是（　　）

A. 评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人
B. 中标通知书只对中标人具有法律效力
C. 只有招标人才能确定中标人
D. 中标通知书对招标人不具有法律效力
E. 中标通知书发出30日内签订合同

A B C D E

标记纠错

61.

下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（　　）。

A. 开工日期以开工通知发出的日期为准
B. 开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准
C. 因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期
D. 承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准
E. 未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期

A B C D E

标记纠错

62.

根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。

A. 缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算
B. 缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清
C. 在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
D. 对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长
E. 颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务

A B C D E

标记纠错

63.

设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有（　　）。

A. 无条件偿还条款
B. 无条件赔偿条款
C. 有条件赔偿条款
D. 无条件补偿条款
E. 有条件补偿条款

A B C D E

标记纠错

64.

根据《标准施工总承包招标文件》，下列的说法正确的有（）。

A. 采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任
B. 采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任
C. 采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任
D. 采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任
E. 发包人要求引用的原始数据错误，责任由发包人承担

A B C D E

标记纠错

65.

关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（　　）。

A. 当事人意思表示一致时合同成立
B. 材料交付时合同成立
C. 是单务合同
D. 是买卖合同
E. 是无偿合同

A B C D E

标记纠错

66.

工程总承包合同履行过程中的变更，可能涉及（　　）三种情况。

A. 发包人要求变更
B. 监理人发给承包人文件中的内容构成变更
C. 发包人接受承包人提出的合理化建议
D. 分包单位要求变更
E. 分包单位发给发包人文件中的内容构成变更

A B C D E

标记纠错

67.

材料合同履行管理中，关于检验和验收的做法正确的有（　　）

A. 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书
B. 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验
C. 买方应在检验日期3日前将检验的时间和地点通知卖方，买方应自负费用派遣代表参加检验
D. 合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力
E. 合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任

A B C D E

标记纠错

68.

ECC合同条件通过早期警告和补偿事件等条款的设置，在很大程度上体现了合作伙伴管理所倡导的（　　）的管理机制及合作共赢的理念。

A. 信任
B. 协调
C. 沟通
D. 激励
E. 平等

A B C D E

标记纠错

69.

法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，应当满足（）。

A. 依法成立
B. 有自己的名称及组织机构
C. 有必要的经费
D. 有资质证书
E. 法定代表人具有执业资格

A B C D E

标记纠错

70.

按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，下列哪些情形（），经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标。

A. 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾
B. 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的情况
C. 技术简单，满足条件的勘察设计单位存在10 家
D. 采购人依法能够自行勘察、设计
E. 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计

A B C D E

标记纠错

71.

标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（　　）。

A. 开标记录表
B. 问题澄清通知书格式
C. 招标书格式
D. 中标通知书格式
E. 中标结果通知书格式

A B C D E

标记纠错

72.

资格审查分为（）。

A. 资格预审
B. 资格终审
C. 资格面神
D. 资格后审
E. 资格现审

A B C D E

标记纠错

73.

根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备招标的供货要求应包括（　　）

A. 材料的选用
B. 检验考核要求
C. 技术性能指标
D. 质保期服务要求
E. 交货期及交货地点

A B C D E

标记纠错

74.

根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF—2016—0203），发包人义务包括（　　）

A. 发出开始勘察通知
B. 依法纳税
C. 办理证件和批件
D. 遵守法律
E. 支付合同价款

A B C D E

标记纠错

75.

发包人应向设计人提供的文件资料包括（　　）等

A. 工程批准文件
B. 基础资料
C. 设计任务书
D. 勘察报告
E. 施工许可证

A B C D E

标记纠错

76.

监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验，监理人收到承包人的通知后，既未按时参加，又未发出变更时间的通知。下列行为中，正确的有（　　）

A. 承包人应停止施工，停工责任由发包人承担
B. 承包人可自行完成覆盖工作、
C. 此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行
D. 承包人将检查和试验记录送交监理人，监理人应签字确认
E. 为了不延误施工承包人可以单独进行检查和试验，视为监理人在场

A B C D E

标记纠错

77.

按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（　　）。

A. 龙卷风导致吊车倒塌
B. 地震导致主体建筑物的开裂
C. 承包人管理不善导致的仓库爆炸
D. 承包人拖欠雇员工资导致的动乱
E. 洪水导致主体结构受损

A B C D E

标记纠错

78.

对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。

A. 单一的合同责任
B. 减少发包人对承包人的检查
C. 减少承包人的索赔
D. 固定工期
E. 减少设计变更

A B C D E

标记纠错

79.

根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（　　）。

A. 根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价
B. 如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格
C. 如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格
D. 工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整
E. 根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整

A B C D E

标记纠错

80.

在《施工合同条件》模式下，承包商的主要责任和义务有（）。

A. 按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷
B. 为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务
C. 对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境
D. 提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和通知
E. 避免可能干扰或阻碍工程进展的行为

A B C D E

标记纠错

2022监理工程师《建设工程合同管理》点睛提分卷1

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2022监理工程师《建设工程合同管理》点睛提分卷1

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）