2024年监理工程师《合同管理》高分自测卷

1.

在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。

A. 保险单列明的建筑期保险终止日
B. 工程所有人对全部工程验收合格之日
C. 工程所有人实际占用全部工程之日
D. 工程所有人使用全部工程之日

A B C D

标记纠错

2.

采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A. 项目经理的任职资格
B. 主要技术负责人的施工管理业绩
C. 各专业人员数量的合理性
D. 资源配置计划的合理性

A B C D

标记纠错

3.

资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A. 审查程序
B. 审查因素
C. 合格者数量限制
D. 审查标准

A B C D

标记纠错

4.

某施工项目适用简明施工合同，基准日期后，合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响，关于该合同价格调整的说法正确的是（）。

A. 不考虑合同价格调整
B. 采用公式法调整合同价款
C. 调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格
D. 调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款

A B C D

标记纠错

5.

某建设工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。

A. 单价合同
B. 固定总价合同
C. 可调总价合同
D. 成本加酬金合同

A B C D

标记纠错

6.

设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A. 该通知由发包人发出
B. 应提前7 天向承包人发出该通知
C. 表明从发出该通知时间开始工作
D. 应自合同生效之日起90 天内发出

A B C D

标记纠错

7.

限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。

A. 所有的
B. 与其年龄、智力相适应的
C. 与其年龄、智力不相适应的
D. 纯获利益的

A B C D

标记纠错

8.

关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。

A. 设计招标文件无法提出技术经济指标
B. 设计投标文件应按工程量清单填报报价
C. 设计评标应按投标报价高低排定次序
D. 设计评标时主要关注设计方案优劣

A B C D

标记纠错

9.

招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

A B C D

标记纠错

10.

下列关于标底的说法正确的是（）。

A. 是招标文件的必备内容
B. 不等于工程的概（预）算
C. 等于合同价格
D. 在招标过程中应当保密

A B C D

标记纠错

11.

下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A. 如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
B. 应按照基准日时适用的法律规定、规范和标准完成勘察工作
C. 法律规定、规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作
D. 只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量

A B C D

标记纠错

12.

建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A. 投标人中标后在签订合同时向招标人提出附加条件
B. 投标人在投标截止日前撤回其投标
C. 投标保证金的有效期短于投标有效期
D. 未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

A B C D

标记纠错

13.

工程设计招标中，审查投标人资格时，属于经验审查的内容有（）。

A. 企业资质
B. 同类工程设计经历
C. 项目设计负责人的资格和能力
D. 各类设计人员的专业覆盖面

A B C D

标记纠错

14.

根据《标准设计招标文件》，投标人或者利害关系人对招标文件有异议时，下列做法正确的是（）。

A. 应当在投标截止时间15日前提出
B. 可以以口头形式提出
C. 招标人应当在收到异议之日起5日内作出答复
D. 招标人作出答复前，应当暂停招标投标活动

A B C D

标记纠错

15.

下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。

A. 由投标人按招标文件规定的时间、地点组织
B. 投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担
C. 部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行
D. 招标人对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责

A B C D

标记纠错

16.

根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A. 资格预审公告
B. 申请人须知
C. 工程量清单
D. 发包人要求

A B C D

标记纠错

17.

根据我国招标投标法的规定，适用由招标人直接确定评标专家方式的项目有（）。

A. 技术复杂的项目
B. 专业性强的项目
C. 国家有特殊要求的项目
D. 随机抽取评标专家难以保证胜任评标工作的项目

A B C D

标记纠错

18.

采用综合评估法进行机电产品采购评标时，规定先加权后评价，则第一级各评价因素的权重评价值之和是（）。

A. 独立评价值
B. 加权评价值
C. 综合评价值
D. 基准评价值

A B C D

标记纠错

19.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A. 5
B. 7
C. 14
D. 28

A B C D

标记纠错

20.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A. 2%
B. 3%
C. 5%
D. 10%

A B C D

标记纠错

21.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，正确的承包人索赔处理程序为（）。

A. 承包人递交索赔意向通知书→承包人递交索赔通知书→发包人完成赔付
B. 承包人递交索赔通知书→监理人答复索赔处理结果→发包人完成赔付
C. 承包人递交索赔意向通知书→承包人递交索赔通知书→监理人答复索赔处理结果
D. 承包人递交索赔通知书→发包人答复索赔处理结果→发包人完成赔付

A B C D

标记纠错

22.

施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。

A. 直接采用报价单内类似工作的单价计算变更价款
B. 参照设计单位提出的单价商定或确定单价
C. 由发包人和承包人协商确定单价
D. 如无类似工作单价，根据成本加利润的原则商定或确定单价

A B C D

标记纠错

23.

根据《标准设计施工总承包招标文件》通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（）承担。

A. 发包人
B. 承包人
C. 发包人和承包人
D. 导致延期的责任方

A B C D

标记纠错

24.

关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A. 署名权归发包人享有
B. 建筑物形象使用收益权归承包人享有
C. 专利技术使用费包含在投标报价内
D. 承包人因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

A B C D

标记纠错

25.

依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述不正确的是（）。

A. 应按合同数据表中规定的方法计量
B. 若合同数据表中无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定
C. 计算时不考虑膨胀、收缩或浪费
D. 当地有惯例的，依照当地惯例计量

A B C D

标记纠错

26.

设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A. 推荐能够最低限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人
B. 中标候选人最多不超过5人
C. 按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人
D. 综合评分相等时，以设计方案得分高的优先推荐中标候选人

A B C D

标记纠错

27.

某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标项目资格预审合格者的确定，说法正确的是（）。

A. 如果通过详细评审申请人的数量为七家，则改变预审合格标准，不限制合格者数量
B. 如果通过详细评审申请人的数量为三家，则只能重新组织资格预审
C. 如果通过详细评审申请人的数量为两家，则可以不再组织资格预审而直接招标
D. 重新组织资格预审应采用原资格预审文件

A B C D

标记纠错

28.

根据《标准材料采购招标文件》，投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A. 交货期晚于招标文件规定的交货时间
B. 可以减少招标文件说明的预付款金额
C. 投标材料性能高于标准
D. 交货期早于招标文件规定的交货时间

A B C D

标记纠错

29.

除专用合同条款另有约定外，当勘察合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的是（）。

A. 中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B. 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C. 合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D. 中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

A B C D

标记纠错

30.

关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，正确的是（）。

A. 通用合同条款可结合项目的特点对专用合同条款进行补充、细化
B. 通用合同条款的解释顺序优先于专用合同条款
C. 通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，勘察合同无效
D. 通用合同条款可以约定专用合同条款补充细化时，允许与通用合同条款不一致

A B C D

标记纠错

31.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人指派的项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时应履行的程序为（）。

A. 采取紧急措施并在24小时内向监理人提交书面报告
B. 采取紧急措施并在24小时内向发包人提交书面报告
C. 向发包人提交书面报告后采取紧急措施
D. 向发包人提交书面报告后等待发包人指示

A B C D

标记纠错

32.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察合同履约担保有效期自（）开始。

A. 合同签订之日
B. 合同生效之日
C. 提交履约担保之日
D. 勘查工作开始之日

A B C D

标记纠错

33.

根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限为（）。

A. 自文件接收之日起不超过21天
B. 自文件提交之日起不超过21天
C. 自文件接收之日起不超过14天
D. 自文件提交之日起不超过14天

A B C D

标记纠错

34.

根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人应提前（）天向设计人发出开始设计通知。

A. 7
B. 14
C. 28
D. 30

A B C D

标记纠错

35.

下列施工合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A. 施工合同通用条款
B. 投标函
C. 施工合同专用条款
D. 技术标准和要求

A B C D

标记纠错

36.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，下列（）由承包人承担。

A. 材料和工程设备合同价款
B. 材料和工程设备运输、接收费用
C. 材料和工程设备验收后施工现场内的二次搬运费用
D. 同意发包人提前交货导致增加的保管费用

A B C D

标记纠错

37.

根据《标准施工招标文件》通用条款，对“合同进度计划”理解正确的是（）。

A. 合同进度计划是指由发包人审定的施工进度计划
B. 未按时批复或提出修改意见，视为该进度计划未得到批准
C. 合同进度计划仅对承包人和发包人有约束力
D. 合同进度计划是判定是否顺延合同工期的主要依据

A B C D

标记纠错

38.

关于《标准施工招标文件》通用合同条款中的“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。

A. 监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书
B. 监理人有权扣除质量不合格部分的工程款
C. 监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作
D. 承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

A B C D

标记纠错

39.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。

A. 施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人
B. 监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C. 需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D. 监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

A B C D

标记纠错

40.

因不可抗力导致施工合同解除后，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由（）承担。

A. 发包人
B. 承包人
C. 订货方
D. 监理人

A B C D

标记纠错

41.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。

A. 发包人向承包人发出整改通知
B. 发出整改通知28天后承包人仍不纠正，监理人可发出解除合同通知
C. 解除合同后发包人有权没收承包人在现场的材料、设备和临时设施
D. 解除合同后发包人有权要求承包人转让订货合同

A B C D

标记纠错

42.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发生发包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。

A. 监理人应向发包人发出通知要求纠正
B. 发包人收到通知后的14天内不履行合同义务，承包人有权暂停施工
C. 发包人收到通知后的14天内不履行合同义务，承包人也可发出解除合同通知
D. 发包人应在解除合同后28天内完成结算

A B C D

标记纠错

43.

按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，承包人在完成竣工必备条件并提交（）后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

A. 竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册
B. 竣工文件、竣工记录、最终操作和维修手册
C. 竣工文件、结清申请单、最终操作和维修手册
D. 竣工记录、竣工图、最终操作和维修手册

A B C D

标记纠错

44.

发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A. 应当申请仲裁或提起诉讼
B. 专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
C. 如不接受仲裁裁决或法院判决，可以提请合同争议评审
D. 仲裁或诉讼过程中，争议双方仍可争取友好协商解决争议

A B C D

标记纠错

45.

根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地，应由（）负责卸货。

A. 卖方
B. 买方
C. 卖方和买方
D. 材料生产厂家

A B C D

标记纠错

46.

下列关于材料采购合同中卖方迟延交货违约金的计算正确的是（）。

A. 迟延交付违约金=迟延交付材料金额×0.08%×迟延交货周数
B. 迟延交付违约金=合同价格×0.08%×迟延交货天数
C. 迟延交付违约金=迟延交付材料金额×10%×迟延交货天数
D. 迟延交付违约金=迟延交付材料金额×0.08%×迟延交货天数

A B C D

标记纠错

47.

关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A. 卖方应根据买方选择的运输工具及线路安排合同设备运输
B. 如卖方已在合同设备预计启运7日前进行了预通知，则启运后可以不再通知买方
C. 卖方应在每一包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运
D. 每件能够独立运行的设备应整套装运

A B C D

标记纠错

48.

根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，买卖双方应签署的文件是（）。

A. 设备质量合格证
B. 验收款支付函
C. 交货款支付函
D. 设备验收证书

A B C D

标记纠错

49.

FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以调整的条件包括（）。

A. 合同中规定此项工作为固定费率
B. 该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%
C. 工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.01%
D. 工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.1%

A B C D

标记纠错

50.

根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A. 工程师不属于业主方人员
B. 工程师可以行使合同中明确规定的或必然隐含的权力
C. 工程师的权利并不来自业主
D. 工程师应保持公正（Impartially）的态度处理问题

A B C D

标记纠错

51.

工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是（）。

A. 监理单位与承包单位承担按份赔偿责任
B. 监理单位与承包单位承担连带赔偿责任
C. 难以确定责任大小的，平均承担责任
D. 建设单位无权请求监理单位承担全部赔偿责任
E. 监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝

A B C D E

标记纠错

52.

建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。

A. 工地内第三者对工程造成的损害
B. 与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡
C. 与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡
D. 工地外第三者对工程造成的损害
E. 承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害

A B C D E

标记纠错

53.

按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情形包括（）。

A. 领有公共运输执照施工车辆的损失
B. 不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C. 发包人未经过竣工验收即提前使用的部分工程的损害
D. 业主在工地的原有建筑物受到的损害
E. 盘点时发现的短缺

A B C D E

标记纠错

54.

下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。

A. 申请函的签字盖章
B. 资质条件
C. 财务状况
D. 项目经理资格
E. 项目管理机构

A B C D E

标记纠错

55.

勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。

A. 对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任
B. 授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作
C. 发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认
D. 紧急情况下当场发出临时书面指示
E. 临时指示发出后48小时内发出书面确认函

A B C D E

标记纠错

56.

工程勘察设计投标文件应包括的内容有（）。

A. 投标函
B. 投标函附录
C. 勘察设计费用清单
D. 投标文件格式
E. 发包人要求

A B C D E

标记纠错

57.

根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法对投标文件进行详细评审时的内容包括（）。

A. 形式评审
B. 资格评审
C. 响应性评审
D. 施工组织设计评审
E. 项目管理机构评审

A B C D E

标记纠错

58.

大型成套设备采购的招标人在招标时应当注意的事项包括（）。

A. 工程公司或贸易公司也可以参与投标，但必须提供生产厂家的授权书
B. 一个生产厂家对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标
C. 应当对生产厂家提出较高的资质和能力条件的要求，尤其是制造同类型设备的经验
D. 中标人的责任可以不包括安装（或安装指导）、保修、人员培训
E. 报价分析往往需要考虑设备和伴随服务费用

A B C D E

标记纠错

59.

建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（）。

A. 为有助于投标人编制响应性的投标文件，技术性能指标应明确、全面
B. 为避免对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制，技术性能指标应具有适当的广泛性
C. 为避免投标报价差异过大，不利于比选，技术性能指标应具体准确
D. 为准确清楚地说明拟招标设备的技术规格，技术性能指标可以标明某一特定的专利技术
E. 工艺、材料和设备的标准不得具有限制性，应尽可能地采用国际标准

A B C D E

标记纠错

60.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列关于工程竣工结算价款的支付，说法正确的是（）。

A. 监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查
B. 发包人在收到监理人提出的核查结果后28天内未完成审核，视为同意
C. 经发包人审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书
D. 承包人对发包人签认的竣工付款证书不得有异议
E. 发包人应在监理人收到竣工付款申请单后56天内将应支付款支付给承包人

A B C D E

标记纠错

61.

根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购合同中合同价款的支付方式正确的是（）。

A. 合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%
B. 进度款支付至该批次合同材料的签约合同价的95%
C. 结清款为合同价格5%，在全部合同材料交付后支付
D. 合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付
E. 卖方的违约金应当从结清款中扣除

A B C D E

标记纠错

62.

设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（）。

A. 发包人对承包人设计文件的审查期限不应超过14日
B. 承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限重新计算
C. 审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D. 设计文件需政府有关部门审查或批准的，设计人应在发包人审查同意后7天内报送
E. 因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担

A B C D E

标记纠错

63.

关于抵押的说法，正确的是（）。

A. 抵押物只能由债务人提供
B. 正在建造的建筑物可用于抵押
C. 提单可用于抵押
D. 抵押物应当转移占有
E. 以正在建造的船舶抵押的，不必办理抵押登记

A B C D E

标记纠错

64.

我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括（）。

A. 综合资质
B. 行业资质
C. 专业资质
D. 专项资质
E. 劳务资质

A B C D E

标记纠错

65.

根据《标准施工招标文件》，招标公告主要内容包括（）。

A. 招标条件
B. 招标程序
C. 项目概况与招标范围
D. 投标人资格要求
E. 评标办法

A B C D E

标记纠错

66.

根据《标准施工招标资格预审文件》，不能通过设计施工总承包招标资格预审的单位有（）。

A. 三年前曾发生重大工程质量问题的单位
B. 为本项目前期提供设计服务的单位
C. 为本项目提供招标代理服务的单位
D. 招标人不具备独立法人资格的附属机构
E. 在资格预审过程中行贿的单位

A B C D E

标记纠错

67.

某项目设计施工总承包招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲与本标段的监理人同为一个法定代表人；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，但丁未予书面说明；投标人戊为本标段前期准备曾提供设计服务。则（）的投标应被否决。

A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
E. 戊

A B C D E

标记纠错

68.

材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。

A. 独立订立合同的能力
B. 良好的银行信用和商业信誉
C. 完善的质量保证体系
D. 运输费用
E. 项目经理资格

A B C D E

标记纠错

69.

关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。

A. 勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认
B. 项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责
C. 项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告
D. 项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意
E. 更换项目负责人应事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

A B C D E

标记纠错

70.

根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应当按照（）完成勘察工作。

A. 法律规定
B. 地方规范和标准
C. 企业规范和标准
D. 发包人要求
E. 国家规范和标准

A B C D E

标记纠错

71.

《标准施工招标文件》的通用合同条款规定，施工合同的组成文件包括（）。

A. 施工合同协议书
B. 工程量清单
C. 中标通知书
D. 投标文件
E. 发包人要求

A B C D E

标记纠错

72.

根据《标准施工招标文件》通用条款的规定，不可抗力造成的下列损失承担方式正确的是（）。

A. 承包人采购并已运至施工场地的工程设备的损害由承包人承担
B. 发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
C. 停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担
D. 承包人承担停工损失，但应支付逾期竣工违约金
E. 发包人要求赶工发生的赶工费用由发包人承担

A B C D E

标记纠错

73.

下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A. 签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额
B. 合同价格指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额
C. 签约合同价的数额在签订合同时即已确定
D. 合同价格的数额只有在最终结算时才能确定
E. 签约合同价即工程结算总价，合同价格即中标价

A B C D E

标记纠错

74.

施工合同履行中发生（）事件时，承包人只能要求发包人延长工期，不能要求增加费用以及支付合理利润。

A. 发包人延误提供设计图纸
B. 发包人提供的材料设备提前交货
C. 不利的物质条件
D. 不可抗力
E. 异常恶劣的气候条件

A B C D E

标记纠错

75.

根据《标准施工招标文件》通用条款的规定，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A. 单位工程验收合格并移交后由监理人负责照管
B. 单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件
C. 施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行
D. 发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金
E. 实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

A B C D E

标记纠错

76.

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，“发包人要求”文件包含的内容有（）。

A. 工程项目管理规定
B. 工程设计方案说明
C. 缺陷责任期服务要求
D. 合同价格清单
E. 设计标准和规范

A B C D E

标记纠错

77.

关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。

A. 属于双务有偿合同
B. 合同买受人只能是承包人
C. 合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商
D. 大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段
E. 出卖人要求提前交货，买受人不得拒绝

A B C D E

标记纠错

78.

根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购支付的合同价款有（）。

A. 预付款
B. 交货款
C. 进度款
D. 验收款
E. 结清款

A B C D E

标记纠错

79.

在FIDIC《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括业主、承包商和工程师，其中业主的主要责任和义务表现在（）。

A. 承担设计工作并及时提供设计图纸
B. 做好项目资金安排
C. 指定专业分包商和供应商
D. 接收并处理索赔报告
E. 办理工程保险

A B C D E

标记纠错

80.

根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，业主应履行的合同义务有（）。

A. 委托工程师负责项目的日常管理
B. 对向承包商提供的所有数据正确性负责
C. 承担不可预见物质条件的风险
D. 向承包商提供工程设计和技术标准
E. 向承包商提供现场进入权和占用权

A B C D E

标记纠错

2024年监理工程师《合同管理》高分自测卷2

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2024年监理工程师《合同管理》高分自测卷2

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）