2024年监理工程师《合同管理》高分自测卷

1.

招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A. 招标代理机构
B. 招标监管部门
C. 投标人
D. 招标人

A B C D

标记纠错

2.

下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A. 协议书、投标保函、履约保函
B. 协议书、履约保函
C. 协议书、预付款保函、履约保函
D. 协议书、投标保函、预付款保函

A B C D

标记纠错

3.

甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在( )签订书面合同。

A. 2013年5月15日
B. 2013年5月16日
C. 2013年5月30日
D. 2013年6月30日

A B C D

标记纠错

4.

关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A. 代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B. 代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C. 委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D. 委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

A B C D

标记纠错

5.

对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。

A. 补偿
B. 索赔
C. 投保
D. 保证

A B C D

标记纠错

6.

根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。

A. 不利的物质条件
B. 发包人提供的材料和工程设备提前交货
C. 异常恶劣的气候条件
D. 基准资料的错误

A B C D

标记纠错

7.

根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。

A. 承包人提交竣工验收申请报告之日
B. 监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C. 发包人组织进行验收之日
D. 工程接收证书颁发日

A B C D

标记纠错

8.

在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）

A. 质押担保
B. 抵押担保
C. 保证担保
D. 留置担保

A B C D

标记纠错

9.

根据AIA 文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。

A. 代理型CM
B. 风险型CM
C. 管理型CM
D. 责任型CM

A B C D

标记纠错

10.

某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为 ( )

A. 9月10日
B. 9月17日
C. 9月25日
D. 9月30日

A B C D

标记纠错

11.

下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。

A. 申请函的签字盖章
B. 资质条件
C. 财务状况
D. 项目经理资格

A B C D

标记纠错

12.

采用美国AIA合同文本时，施工图设计完成后，CM承包商按照最终的（）提出保证工程的最大费用值(GMP)。

A. 工程概算
B. 工程预算
C. 竣工结算
D. 竣工决算

A B C D

标记纠错

13.

下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A. 雷电引起火灾
B. 洪灾引起的沉降
C. 台风导致脚手架坍塌
D. 建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

A B C D

标记纠错

14.

设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A. 监理人
B. 发包人
C. 发包人与监理人
D. 发包人与分包人

A B C D

标记纠错

15.

关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。

A. 专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化
B. 专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触
C. 专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效
D. 通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

A B C D

标记纠错

16.

在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。

A. 提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料
B. 审查施工进度计划
C. 办理取得现场外的道路通行权
D. 约定开工时间

A B C D

标记纠错

17.

依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。

A. 要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用
B. 延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失
C. 到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换
D. 质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失

A B C D

标记纠错

18.

法律关系的实质是法律主体之间存在的( )。

A. 特定的社会关系
B. 一种意志关系
C. 特定权利义务关系
D. 特定的民事关系

A B C D

标记纠错

19.

由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A. 8
B. 12
C. 16
D. 24

A B C D

标记纠错

20.

关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（）。

A. 缺陷责任期自实际竣工日期起计算
B. 在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
C. 对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长
D. 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担

A B C D

标记纠错

21.

设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。

A. 工程师
B. 承包人
C. 监理人
D. 分包人

A B C D

标记纠错

22.

依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A. 只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产
B. 应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C. 可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D. 为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

A B C D

标记纠错

23.

资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A. 审查程序
B. 审查因素
C. 合格者数量限制
D. 澄清要求

A B C D

标记纠错

24.

下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。

A. 施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人
B. 发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C. 需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D. 监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

A B C D

标记纠错

25.

根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。

A. 从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止
B. 在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔
C. 颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任
D. 对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担

A B C D

标记纠错

26.

关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。

A. 缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
B. 缺陷责任期一般为1年
C. 包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月
D. 影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期

A B C D

标记纠错

27.

居于施工合同履行管理的核心地位的是(　　)。

A. 设计人
B. 发包人
C. 监理人
D. 项目经理

A B C D

标记纠错

28.

关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。

A. 设计招标文件无法提出技术经济指标
B. 设计投标文件应按工程量清单填报报价
C. 设计评标应按投标报价高低排定次序
D. 设计评标时主要关注设计方案优劣

A B C D

标记纠错

29.

依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A. 采用不可替代的专利或者专有技术的
B. 建设单位承诺能够自行设计的
C. 对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的
D. 建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

A B C D

标记纠错

30.

《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。

A. 经评审的最高投标价法和综合评估法
B. 经评审的最高投标价法和科学评估法
C. 经评审的最低投标价法和综合评估法
D. 经评审的最低投标价法和科学评估法

A B C D

标记纠错

31.

下列关于定标的说法，正确的是 ( )

A. 确定中标人的权力归评标委员会
B. 招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人
C. 招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D. 中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

A B C D

标记纠错

32.

ECC合同的典型特点是（）

A. 在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款
B. 项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议
C. 鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为
D. 适用于在签订合同时价格已经确定的合同

A B C D

标记纠错

33.

除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A. 发包人
B. 设备供应商
C. 承包人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

34.

关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。

A. 评标时过分追求投标价的高低
B. 评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性
C. 评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性
D. 评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素

A B C D

标记纠错

35.

美国AIA合同文本中，B系列代表（）。

A. 业主与建筑师之间合同的文本
B. 建筑师行业的有关文件
C. 建筑师与专业咨询机构之间合同的文本
D. 雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

A B C D

标记纠错

36.

设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

A B C D

标记纠错

37.

承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时。应按规定程序向(　　)提出索赔。

A. 业主
B. 发包人
C. 承包人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

38.

某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。

A. 承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
B. 考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整
C. 考虑物价浮动对合同价格的调整
D. 基准日期即为投标截止日

A B C D

标记纠错

39.

虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

A. 监理人
B. 勘察人
C. 承包人
D. 发包人

A B C D

标记纠错

40.

设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，( )需要通知监理人。

A. 第一阶段
B. 第二阶段
C. 第三阶段
D. 三个阶段都需要

A B C D

标记纠错

41.

下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是(　　)。

A. 发包人支付最终支付款时结清单生效
B. 结清单生效即表明合同终止
C. 结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利
D. 如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

A B C D

标记纠错

42.

应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。

A. 监理工程师
B. 发包人
C. 设计单位
D. 勘察单位

A B C D

标记纠错

43.

设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A. 承包人可以自行修正
B. 承包人无权提出修正申请
C. 监理人与承包人均有权进行修正
D. 监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

A B C D

标记纠错

44.

( )是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A. 自然人
B. 法人
C. 法人的分支机构
D. 不具备法人资格的联营体

A B C D

标记纠错

45.

关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。

A. 署名权归承包人享有
B. 建筑物形象使用收益权归发包人享有
C. 专利技术使用费不包含在投标报价内
D. 承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担

A B C D

标记纠错

46.

监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的(　　)天内提请发包人进行工程验收。

A. 7
B. 15
C. 28
D. 14

A B C D

标记纠错

47.

一般建筑工程中重要设备不包括( )。

A. 给排水设备
B. 楼宇自动化设备
C. 交通设施
D. 锅炉暖通及空调设备

A B C D

标记纠错

48.

施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A. 必须在投标文件中进行全部的展现
B. 在开标前提交即可
C. 需在评标前提交
D. 待投标人中标后，在开始施工前再编制

A B C D

标记纠错

49.

关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。

A. 监理人是施工合同的当事人
B. 监理人不属于发包人一方人员
C. 监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D. 监理人与承包人没有任何利益关系

A B C D

标记纠错

50.

下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。

A. 发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织
B. 承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织
C. 均由发包人负责组织
D. 均由承包人负责组织

A B C D

标记纠错

51.

在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是（）。

A. 缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作
B. 在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C. 缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担
D. 缺陷责任期最长不超过2年
E. 缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复

A B C D E

标记纠错

52.

在合同订立前，合同主体相关各方应组织进行合同评审，合同评审主要包括（）。

A. 合法性.合规性评审，保证合同条款不违反强制性规定和条文
B. 必要性.可行性评审，保证合同权利和义务公平合理，不存在重大误解.履行障碍
C. 准确性.完整性评审，保证与合同履行紧密关联的条件满足合同履行要求
D. 与产品或过程有关要求的评审，保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义.数据不全.条款冲突等情形
E. 合同风险评估，保证合同履行过程中可能出现的经营风险.法律风险处于可以接受的水平

A B C D E

标记纠错

53.

“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。

A. 外力引起的电气装备
B. 地震导致施工建筑物
C. 台风摧毁施工现场内的临时工程
D. 水灾损坏被保险人在工地上原有建筑物
E. 气温变化损坏精密仪表

A B C D E

标记纠错

54.

根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。

A. 买卖合同
B. 仓储合同
C. 保管合同
D. 运输合同
E. 承揽合同

A B C D E

标记纠错

55.

如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，正确做法有（）。

A. 保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失
B. 损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C. 永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D. 已完成工程损失由承包人承担
E. 施工设备和进场材料损失由保险公司承担

A B C D E

标记纠错

56.

下列选项中，属于工程施工招标公告主要内容的有()。

A. 招标条件
B. 项目概况与招标范围
C. 投标人资格要求
D. 投标人须知
E. 资格预审公告

A B C D E

标记纠错

57.

保证在建设工程中的应用主要包括（）

A. 抵押
B. 动产质押
C. 施工投标保证
D. 施工合同的履约保证
E. 施工预付款担保

A B C D E

标记纠错

58.

英国NEC合同文本的主要选项条款包括（）。

A. 管理合同
B. 成本补偿合同
C. 带有工程量清单的目标合同
D. 误期损害赔偿
E. 关键业绩指标

A B C D E

标记纠错

59.

《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（），供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。（）。

A. 经评审的最低投标价法
B. 综合评估法
C. 调查打分法
D. 计划评审技术法
E. 敏感性分析法

A B C D E

标记纠错

60.

工程设计资质的种类中，（）设甲级、乙级。

A. 工程设计行业资质
B. 工程设计专业资质
C. 工程设计综合资质
D. 工程设计专项资质
E. 工程设计通用资质

A B C D E

标记纠错

61.

招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有( )

A. 招标工作范围
B. 对投标人的资质要求
C. 招标公告
D. 资格预审条件
E. 招标项目的前期准备工作的完成情况

A B C D E

标记纠错

62.

材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。

A. 独立订立合同的能力
B. 相近材料的供货业绩
C. 完善的质量保证体系
D. 企业规模
E. 项目经理资格

A B C D E

标记纠错

63.

关于勘察人指派的项目负责人的说法，正确的是（）。

A. 勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认
B. 项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责
C. 项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向发包人提交书面报告
D. 项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意
E. 勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

A B C D E

标记纠错

64.

下列关于勘察合同履行中发包人和勘察人的责任，说法正确的是（）。

A. 发包人在开始勘察前7日内提供勘察资料，并对其准确性.可靠性负责
B. 发包人应在收到费用结算申请后的14天内，将应付款项支付给勘察人
C. 试验报告应当加盖CMA章并由项目负责人签字确认
D. 位于道路.绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请
E. 临时设施修建.拆除和恢复费用由勘察人承担

A B C D E

标记纠错

65.

建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（）。

A. 提供设计文件
B. 提供设计资料
C. 支付设计费
D. 组织审查设计工作成果
E. 保护设计人的知识产权

A B C D E

标记纠错

66.

发生发包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。

A. 承包人应向发包人发出通知要求纠正
B. 发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工
C. 暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知
D. 发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人也可直接解除合同
E. 承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

A B C D E

标记纠错

67.

某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延 10 周，下列关于卖方迟延交付违约金的计收，说法正确的是（）。

A. 第四周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
B. 第五周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%
C. 第八周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%
D. 第十周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%
E. 最高不得超过迟交合同设备价格的10%

A B C D E

标记纠错

68.

关于风险型 CM 合同模式的说法，正确的有（）。

A. CM承包商在设计阶段为业主提供咨询服务
B. CM承包商参与设计阶段合同履行的管理
C. CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D. 业主不得参与分包合同的谈判
E. 总包与分包合同之间的差价归CM承包商

A B C D E

标记纠错

69.

下列关于代理的叙述，正确的是（）。

A. 无权代理行为的后果只能由行为人承担
B. 无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C. 经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担
D. 代理人只能在代理权限内实施代理行为
E. 被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认

A B C D E

标记纠错

70.

下列关于建设工程勘察专业资质的说法正确的是（）。

A. 只设甲.乙两级
B. 可设甲.乙.丙三级
C. 可以承接本专业相应等级的工程勘察业务
D. 可以承接的勘察业务也可以由具有建设工程勘察综合资质的单位承接
E. 可以承接本专业范围内的工程勘察劳务业务

A B C D E

标记纠错

71.

施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（　　）。

A. 汽车
B. 土地
C. 土地所有权
D. 支票
E. 可以转让的商标专用权

A B C D E

标记纠错

72.

某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。

A. 修改施工组织设计
B. 承担更换设备发生的费用
C. 自行享有获得的工程收益
D. 与发包人协议工程收益的分享
E. 要求顺延此项变更导致延误的工期

A B C D E

标记纠错

73.

施工阶段承包人提出索赔要求包括（）。

A. 承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔
B. 承包人应在引起索赔事件发生后的56d内。向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由
C. 在索赔事件影响结束后的28d内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书
D. 承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人递交正式的索赔通知书
E. 对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数

A B C D E

标记纠错

74.

下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。

A. 中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还
B. 招标人无正当理由拒签合同，投标保证金应予退还
C. 应当在中标通知书发出之日起30日内签订
D. 应当根据招标公告和投标文件签订
E. 联合体中标的，由联合体牵头人与招标人签订

A B C D E

标记纠错

75.

发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。

A. 发包人负责组建争议评审组
B. 在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行
C. 争议评审组作出的评审意见具有强制约束力
D. 由争议评审组拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件
E. 争议评审过程中，争议双方可以争取友好协商解决争议

A B C D E

标记纠错

76.

采用美国AIA合同文本时，工程设计阶段CM承包商介入并为设计者提供建议。建议的内容可能包括（）。

A. 设计变更或更改图纸，以改变工程的质量
B. 变更材料设备的标准，以提高工程的质量
C. 支付承包商预付款，以加快施工进度
D. 运用价值工程提出改进设计的建议，以节省工程总投资
E. 将预先考虑的施工影响因素供设计者参考，尽可能使设计具有可施工性

A B C D E

标记纠错

77.

美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法正确的是（）。

A. 合同当事方是业主和承包商
B. 若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有
C. 若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本
D. 参与各方放弃对其他参与方的索赔
E. 争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人

A B C D E

标记纠错

78.

投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。

A. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准
B. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
C. 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
D. 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价
E. 评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力

A B C D E

标记纠错

79.

下列关于发包人负责采购的材料和工程设备保管费用的说法中，正确的是（）。

A. 承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由发包人承担
B. 承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担
C. 对提前交货的货物，其保管费用由发包人承担
D. 验收合格后，现场保管费用由发包人承担
E. 验收合格后，现场保管费用由承包人承担

A B C D E

标记纠错

80.

由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。

A. 非即时买卖合同表现为货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖
B. 货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担
C. 试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买
D. 分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除
E. 分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费

A B C D E

标记纠错

2024年监理工程师《合同管理》高分自测卷1

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2024年监理工程师《合同管理》高分自测卷1

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）