2024年二级建造师《建筑工程法规及相关知识》模拟试卷3

1.

承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。

A. 三方共同
B. 水泥厂
C. 承包商
D. 运输公司

A B C D

标记纠错

2.

在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（）。

A. 按照年利率24%计息
B. 利息不予支持
C. 按照中国人民银行同期同类贷款利率计息
D. 垫资不予返还

A B C D

标记纠错

3.

施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。

A. 已经完成的建设工程质量不合格的
B. 不履行合同约定的协助义务的
C. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的
D. 合同约定的期限内没有完工的

A B C D

标记纠错

4.

关于合同形式的说法，正确的是（）。

A. 合同必须采用书面形式
B. 口头形式属于合同的其他形式
C. 未依法采取书面形式订立的合同无效
D. 合同可以采用数据电文形式

A B C D

标记纠错

5.

担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。

A. 施工企业同意更换项目负责人
B. 建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C. 因不可抗力暂停施工
D. 建设单位同意更换项目负责人

A B C D

标记纠错

6.

《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从（）之日起计算。

A. 工程提请竣工验收
B. 工程移交
C. 工程竣工验收合格
D. 工程投入使用

A B C D

标记纠错

7.

关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A. 检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署
B. 工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档
C. 检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
D. 工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系

A B C D

标记纠错

8.

关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。

A. 建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上
B. 建设用地使用权期间届满的，自动续期
C. 设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记
D. 建设用地使用权只可以在地上设立

A B C D

标记纠错

9.

下列争议中，属于劳动争议的是（）。

A. 企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议
B. 公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议
C. 退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议
D. 进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议

A B C D

标记纠错

10.

下列关于企业法人与项目经理部的法律关系的表述，错误的是（）。

A. 项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构
B. 对于各类施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部
C. 项目经理部不具有法人资格，其职务行为的法律后果由企业法人承担
D. 项目经理是一种施工企业内部的岗位职务

A B C D

标记纠错

11.

受委托创作的作品，合同未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于（）。

A. 委托人
B. 受托人
C. 委托人和受托人共有
D. 国家

A B C D

标记纠错

12.

根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。

A. 经招标人授权的招标代理机构
B. 招标投标行政监督部门
C. 经招标人授权的评标委员会
D. 公共资源交易中心

A B C D

标记纠错

13.

关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的是（）。

A. 施工许可证与安全生产许可证无关
B. 安全生产许可证以施工许可证取得为前提
C. 因吊销安全生产许可证更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取
D. 施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同

A B C D

标记纠错

14.

根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，不正确的是（）。

A. 劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
B. 用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令
C. 劳动者的工资包含加班工资、特殊工作环境津贴后，不得低于当地最低工资标准
D. 最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案

A B C D

标记纠错

15.

政府采购工程依法不进行招标的，可以依照《政府采购法》及其条例规定的（）采购方式采购。

A. 单一来源采购
B. 公开招标
C. 邀请招标
D. 可以不招标

A B C D

标记纠错

16.

财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A. 收益权
B. 处分权
C. 使用权
D. 占有权

A B C D

标记纠错

17.

根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。

A. 可以采用地下水搅拌，地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护
B. 处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水
C. 施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%
D. 现场机具，设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

A B C D

标记纠错

18.

根据《绿色施工导则》，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率力争大于（）。

A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%

A B C D

标记纠错

19.

根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）序列。

A. 特级、一级、二级
B. 综合资质、施工总承包、专业承包和专业作业资质
C. 工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质
D. 甲级、乙级、丙级

A B C D

标记纠错

20.

关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A. 投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B. 排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标
C. 确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D. 国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

A B C D

标记纠错

21.

甲为某事业单位的技术人员，取得二级建造师资格证书后，正确的做法是（）。

A. 甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业
B. 甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业
C. 甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业
D. 甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

A B C D

标记纠错

22.

下列规定不一致时，需要由国务院裁决的是（）。

A. 根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用
B. 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致
C. 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致
D. 法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致

A B C D

标记纠错

23.

某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2 年7 个月，在解除合同前12 个月李某月平均工资为6000 元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。

A. 6000 元
B. 12000 元
C. 15000 元
D. 18000 元

A B C D

标记纠错

24.

某依法必须进行招标的项目，投标人对评标结果有异议，应当在（）提出。

A. 中标候选人公示期间
B. 中标通知书发出之后
C. 合同谈判期间
D. 招标人收到评标报告之前

A B C D

标记纠错

25.

根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位办理工程质量监督手续的说法，正确的是（）。

A. 可以在开工后持开工报告办理
B. 应当与施工图设计文件在同时进行
C. 可以与施工许可证或者开工报告合并办理
D. 应当在领取施工许可证后办理

A B C D

标记纠错

26.

关于代理的说法，正确的是（）。

A. 代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利
B. 代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担
C. 代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任
D. 代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理

A B C D

标记纠错

27.

王某与某银行签订一份贷款合同，银行要求王某提供抵押担保。依照我国《民法典》规定，下列财产可以抵押的是（）。

A. 国有土地所有权
B. 城市房地产权
C. 集体土地使用权
D. 公立医院的医疗设施

A B C D

标记纠错

28.

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。

A. 发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任
B. 建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C. 建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任
D. 建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

A B C D

标记纠错

29.

《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益是（）。

A. 上班路上拾到他人的手机
B. 为履行道德义务进行的给付
C. 债务到期之前的清偿
D. 明知无给付义务而进行的债务清偿

A B C D

标记纠错

30.

关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。

A. 行政监督部门应当自受理投诉之日起30 个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内
B. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉
C. 投标人对评标结果有异议，可以直接向行政监督部门投诉
D. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由级别高的行政监督部门负责处理

A B C D

标记纠错

31.

下列选项中，关于中标的法定要求说法正确的是（）。

A. 招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B. 国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人
C. 中标人的投标报价应当是所有投标人中报价最低的
D. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

A B C D

标记纠错

32.

施工合同无效，关于工程价款结算说法，不正确的是（）。

A. 建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
B. 修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
C. 修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
D. 修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

A B C D

标记纠错

33.

某建筑公司与在公司工作了12年的王某解除合同并进行经济补偿，王某解除合同前12个月的平均月工资5000元，该公司所在地上年度职工月平均工资为2000元。公司应当支付王某的经济补偿是（）元。

A. 60000
B. 72000
C. 75000
D. 90000

A B C D

标记纠错

34.

关于我国危险废物污染的防治，说法正确的是（）。

A. 为节约运输成本，可将危险废物与旅客在同一运输工具上载运
B. 个人可从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动
C. 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器转作他用时，应当经过消除污染处理后使用
D. 严禁将危险废物混入建筑垃圾，但是生活垃圾和建筑垃圾可以混合

A B C D

标记纠错

35.

关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。

A. 用能单位应当建立节能目标责任制
B. 用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源消费实行统一计量和统计
C. 用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训
D. 鼓励用能单位对能源消费实行包费制

A B C D

标记纠错

36.

关于施工现场水污染的防治，正确的是（）。

A. 因施工作业需要向城镇排水设施排水的，由施工单位申请领取排水许可证
B. 因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限
C. 城镇排水主管部门实施监督检查时，不得查阅、复制有关文件和材料
D. 城镇排水主管部门实施排水许可可以收取相应费用

A B C D

标记纠错

37.

根据《绿色施工导则》，关于节地与施工用地保护的说法，不正确的是（）。

A. 临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计，有效利用率大于90%。
B. 应当对深基坑施工方案进行优化，增大土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动
C. 对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化
D. 红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

A B C D

标记纠错

38.

下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的（）。

A. 落实制定安全生产规章制度和操作规程
B. 确保安全生产费用的有效使用
C. 组织或者参与本单位应急救援演练
D. 组织制定安全施工措施

A B C D

标记纠错

39.

下列关于工程建设标准的表述错误的是（）。

A. 强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，文本应当自发布之日20日内免费向社会公开
B. 国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准
C. 国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报
D. 国家强制性标准不超过5年复审一次，复审结论为继续有效、修订或者废止

A B C D

标记纠错

40.

关于和解的说法，正确的是（）

A. 和解的应用很灵活，可以在各个阶段达成和解协议
B. 当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，自作出之日产生法律效力
C. 一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人可以请求人民院强制执行
D. 当事人不可以就个别诉讼请求达成和解协议

A B C D

标记纠错

41.

关于保证的说法，正确的是（）。

A. 当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任
B. 以公益为目的的非营利法人可以作为保证人
C. 第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任
D. 债权人与保证人约定的保证期间早于主债务履行期限的，按照约定

A B C D

标记纠错

42.

下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（）。

A. 项目经理李某安排王某违规作业，结果王某从楼上掉下来摔死
B. 甲公司为了谋取中标与乙公司串通投标
C. 某工地施工过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果
D. 工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币

A B C D

标记纠错

43.

根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。

A. 建筑工程按照规定的权限和程序已获得批准开工报告
B. 已办理该建筑工程用地批准手续
C. 有保证工程质量和安全的具体措施
D. 已经确定建筑施工企业

A B C D

标记纠错

44.

下列属于刑罚中附加刑的是（）。

A. 管制
B. 罚金
C. 拘役
D. 死刑

A B C D

标记纠错

45.

施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，下列表述不符合施工企业资质证书的申请、延续和变更的相关规定的是（）。

A. 建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质
B. 建筑业企业资质证书有效期为5年，届满需延续的，应在届满3个月前申请办理资质延续
C. 建筑企业名称、地址、注册资本、法人代表变更，应工商部门办理变更手续后3个月内办理资质变更手续
D. 企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级

A B C D

标记纠错

46.

下列选项中，违反施工许可制度的是（）。

A. 房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，申请办理施工许可证
B. 某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告
C. 某工程因供水停止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告
D. 某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证

A B C D

标记纠错

47.

下列情形中，建造师可以同时在两个项目上担任项目负责人的是（）。

A. 王某有建筑和机电两个专业的资格证书
B. 李某所在项目已经提交竣工验收申请
C. 张某所在公司同时中标同一项目的相邻两个标段
D. 刘某所在项目因暴雨导致停工三个月

A B C D

标记纠错

48.

下列文件不属于投标文件的内容的是（）。

A. 投标函及投标函附录
B. 拟签订合同的主要条款
C. 投标保证金
D. 施工组织设计

A B C D

标记纠错

49.

关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。

A. 联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同
B. 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在资格预审结束前组成
C. 两个以上法人或者个人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
D. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

A B C D

标记纠错

50.

甲、乙两家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的50%。因该联合体的责任造成招标人损失200万元人民币。下列关于该损失赔偿的说法，不正确是（）。

A. 招标人可以向甲主张200万元人民币的赔偿
B. 招标人可以向甲主张150万元，同时向乙主张50万元
C. 招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额
D. 乙向招标人赔偿200万元人民币后，可以向甲追偿100万元人民币

A B C D

标记纠错

51.

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,有关招投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A. 招投标违法行为记录公告期限为6个月到3年
B. 招标投标违法行为记录公告一律不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录
C. 依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定
D. 国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起5个工作日内对外进行记录公告

A B C D

标记纠错

52.

按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于工程质量不良行为认定标准的有（）。

A. 对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
B. 未按照节能设计进行施工的
C. 以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的
D. 将承包的工程转包或违法分包的

A B C D

标记纠错

53.

根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。

A. 派遣单位与用工单位
B. 用工单位与劳动者
C. 劳动者与当地劳动主管部门
D. 派遣单位与劳动者

A B C D

标记纠错

54.

某起生产安全事故造成10人死亡，49人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。

A. 特别重大事故
B. 重大事故
C. 较大事故
D. 一般事故

A B C D

标记纠错

55.

有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的是（）。

A. 制定预案所参考的法律、法规、规章、标准发生重大变化
B. 安全生产面临的风险发生变化
C. 应急资源发生变化
D. 应急指挥机构及其职责发生调整

A B C D

标记纠错

56.

关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）。

A. 事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查
B. 事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定
C. 事故调查组应当自事故发生之日起30日内提交事故调查报告
D. 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

A B C D

标记纠错

57.

下列不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。

A. 检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
B. 检测机构不得转包检测业务
C. 检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备
D. 质量检测业务由建设单位委托具有相应资质的检测机构

A B C D

标记纠错

58.

下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是（）。

A. 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构
B. 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修
C. 施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务
D. 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内有有偿修理

A B C D

标记纠错

59.

关于质量保证金，下列说法正确的是（）。

A. 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的10%
B. 当事人约定的工程质量保证金返还期限届满返还
C. 当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满1年返还
D. 因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自工程通过竣工验收之日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满

A B C D

标记纠错

60.

在诉讼时效期间的最后6个月内因不可抗力，权利人不能行使请求权的，诉讼时效（）。

A. 终结
B. 中止
C. 中断
D. 重新计算

A B C D

标记纠错

61.

根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。

A. 重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万
B. 材料采购的单项合同估算值为人民币180万
C. 施工单项合同估算价为人民币500万
D. 设计合同估算价为120万元
E. 监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万

A B C D E

标记纠错

62.

关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。

A. 具有财产权和人身权双重属性
B. 效力不受地域限制
C. 仅在法律规定的期限内受到法律保护
D. 不存在排他性
E. 是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

A B C D E

标记纠错

63.

符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。

A. 被告住所地人民法院
B. 合同履行地人民法院
C. 合同纠纷发生地人民法院
D. 标的物所在地人民法院
E. 合同签订地人民法院

A B C D E

标记纠错

64.

注册建造师依法享有的权利包括（）。

A. 获得相应劳动报酬
B. 保管和使用本人注册证书、执业印章
C. 接受继续教育
D. 在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章
E. 保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密

A B C D E

标记纠错

65.

债务人或者第三人有权处分的下列权利中，可以质押的是（）。

A. 建设用地使用权
B. 支票
C. 债券
D. 可以转让的专利权中的财产权
E. 现有的以及将有的应收账款

A B C D E

标记纠错

66.

根据《建设工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字，（）。

A. 建筑材料、构配件不得在工程上使用
B. 建筑设备不得在工程上使用
C. 施工单位不得进行下一道工序
D. 建设单位不得进行竣工验收
E. 施工单位不得更换施工作业人员

A B C D E

标记纠错

67.

某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此支付了1万元的费用。则下列说法中，不正确的有（）。

A. 由于这是甲方的自发行为，没有得到施工单位的授权与委托，所以甲单位自行承担这1万元的损失
B. 因甲单位的援救使施工单位减少了8万元的损失，所以施工单位应支付8万元给甲单位
C. 甲单位有权要求施工单位支付1万元
D. 甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付1万元
E. 甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付8万元

A B C D E

标记纠错

68.

权利质押一般是将权利凭证交付质押人或办理出质登记的担保，可以质押的权利包括（）。

A. 股份、股票
B. 汽车
C. 建筑物
D. 提单
E. 汇票

A B C D E

标记纠错

69.

张某于2018年取得房屋建筑工程二级建造师资格证书，并于2019年初始注册于A单位，后于2021年跳槽至B单位，后在B单位取得市政公用工程二级建造师证书，则关于张某初始注册、变更注册和增项注册的说法，正确的是（）。

A. 张某无论是初始注册还是变更注册，均应当注册至相关单位
B. 张某跳槽至B单位，应当与A单位解除劳动关系，并与B签订劳动合同
C. 张某变更注册申报不及时，给项目造成损失，由张某承担责任
D. 张某应当至省级建设行政主管部门办理初始注册和变更注册
E. 张某申请市政公用工程二级建造师增项注册时，只能与房屋建筑工程二级建造师资格证书注册在同一家单位

A B C D E

标记纠错

70.

根据《住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知），下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。

A. 建造师注册证书不可以租借使用
B. 建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证”
C. 人力资源服务机构可以提供建造师租借信息服务
D. 违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”
E. 人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”

A B C D E

标记纠错

71.

关于劳动争议说法，正确的是（）。

A. 用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决
B. 劳动争议发生后，当事人应当向本单位劳动争议调解委员会申请调解
C. 对未经劳动仲裁程序直接起诉到人民法院的劳动人事争议案件，人民法院应裁定予以受理
D. 劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼
E. 有效的劳动仲裁协议可以排除法院的司法管辖权

A B C D E

标记纠错

72.

关于节能与能源利用，说法正确的是（）。

A. 在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源
B. 根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源
C. 选择功率小于负载的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行
D. 利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光
E. 临时设施占地面积有效利用率大于80%

A B C D E

标记纠错

73.

下列文物，属于国家所有的是（）。

A. 农民宅基地挖出的战国钱币
B. 某事业单位收藏的文物
C. 李某家中祖传的一幅古画
D. 爱国华侨捐赠给国有博物馆的文物
E. 国家从海外购买的文物

A B C D E

标记纠错

74.

根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是（）。

A. 执行案件申请人撤销申请的
B. 作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C. 追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的
D. 作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的
E. 案外人对执行标的提出确有理由异议的

A B C D E

标记纠错

75.

案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书的是（）。

A. 调解和好的离婚的案件
B. 调解维持收养关系的案件
C. 当事人未提出上诉的案件
D. 能够即时履行的案件
E. 调解承包合同争议案件

A B C D E

标记纠错

76.

招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）。

A. 投标人在投标有效期内撤销投标文件
B. 投标人在开标前撤回投标文件
C. 中标人拒绝提交履约保证金
D. 投标人逾期送达
E. 中标人拒绝签订中标合同

A B C D E

标记纠错

77.

申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。

A. 申请人可以向该部门的上一级人民政府申请行政复议
B. 申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C. 申请人申请行政复议可以口头申请
D. 申请人可以自知道该具体行政行为之日起60 日内提出行政复议申请
E. 行政复议机关应当在收到行政复议申请后15 日内进行审查，决定是否受理

A B C D E

标记纠错

78.

根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有（）。

A. 违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同
B. 由用人单位提供的格式劳动合同
C. 用人单位免除自己法定责任的劳动合同
D. 用人单位排除劳动者权利签订的劳动合同
E. 未明确规定合同期限的劳动合同

A B C D E

标记纠错

79.

下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。

A. 用人单位未及时足额支付劳动报酬，劳动者解除劳动合同的
B. 劳动合同期满但单位不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的
C. 劳动者因对公司规章制度不满意提出离职的
D. 劳动者被追究刑事责任，被单位开除的
E. 劳动者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排的其他工作，单位解除劳动合同的

A B C D E

标记纠错

80.

在纠纷解决途径中，下列可以获得具有强制执行效力的法律文书有（）。

A. 人民调解协议
B. 法院调解书
C. 执行过程中双方达成的和解书
D. 经司法确认的人民调解协议
E. 仲裁裁决书

A B C D E

标记纠错

2024年二级建造师《建筑工程法规及相关知识》模拟试卷3

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2024年二级建造师《建筑工程法规及相关知识》模拟试卷3

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）