2021年一级造价工程师《建设工程计价》高分通关卷4

1.

根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。

A. 为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用
B. 建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C. 为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D. 在建设期内预计或实际支出的建设费用

A B C D

标记纠错

2.

FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。

A. 按星期计算单利
B. 按星期计算复利
C. 按月计算单利
D. 按月计算复利

A B C D

标记纠错

3.

关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。

A. 招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写
B. 同一招标工程的项目编码不得有重码
C. 清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程
D. 当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个

A B C D

标记纠错

4.

关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。

A. 招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标
B. 采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开
C. 采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价
D. 公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

A B C D

标记纠错

5.

关于合同价款调整，下列说法正确的有（）。

A. 当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整
B. 发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%
C. 因为不可抗力造成承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
D. 任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认

A B C D

标记纠错

6.

竣工决算的内容由四部分组成，其核心内容为（）。

A. 竣工财务决算说明书和工程竣工造价对比分析
B. 竣工财务决算说明书和工程竣工图
C. 竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表
D. 工程竣工图和工程竣工造价对比分析

A B C D

标记纠错

7.

关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A. 不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日
B. 基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整
C. 基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑
D. 承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

A B C D

标记纠错

8.

招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。

A. 3%～5%
B. 5%～10%
C. 10%～15%
D. 15%～20%

A B C D

标记纠错

9.

关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A. 总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算
B. 暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项
C. 专业工程暂估价应包括利润、规费和税金
D. 计日工的暂定数量可以由投标人填写

A B C D

标记纠错

10.

关于施工机械台班单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。

A. 检修费指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用
B. 安拆费不包括施工机械在现场的试运转费用
C. 场外运费的运输距离均按平均20km计算
D. 施工机械台班单价中的人工费指机上司机（司炉）和其他操作人员的人工费

A B C D

标记纠错

11.

某工业项目及其金工车间的各项费用如下表所示，则金工车间分摊的共同待摊费用为（　）万元。

A. 68.88
B. 70.34
C. 70.38
D. 71.84

A B C D

标记纠错

12.

根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A. 招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调
B. 招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价
C. 招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
D. 高于招标控制价的投标报价应被拒绝

A B C D

标记纠错

13.

下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。

A. 场外运输损耗
B. 工地仓储损耗
C. 一般性检验鉴定损耗
D. 施工加工损耗

A B C D

标记纠错

14.

关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。

A. 按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
B. 在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付
C. 在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付
D. 发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任

A B C D

标记纠错

15.

关于投标人须知，下列说法中正确的是（）。

A. 总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述
B. 在正文中的未尽事宜可以通过"投标人须知前附表"进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触，以投标人须知为准
C. 说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单
D. 投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天

A B C D

标记纠错

16.

.已知某建筑工程施工合同总额为10000 万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。

A. 1000
B. 5000
C. 8000
D. 6400

A B C D

标记纠错

17.

关于施工合同工程款的期中支付，下列说法中正确是的（）。

A. 期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%
B. 期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%
C. 综合单价发生调整的项目，其增减在竣工结算时一并结算
D. 发承包双方都对部分计量结果存在争议，直到争议解决后再支付全部进度款

A B C D

标记纠错

18.

施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400 元/t，2200 元/t，2015 年12 月，2016 年7 月的造价信息发布价为2000 元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。

A. 2280，2520
B. 2310，2690
C. 2310，2480
D. 2280，2480

A B C D

标记纠错

19.

发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。

A. 依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价
B. 依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价
C. 依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价
D. 依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价

A B C D

标记纠错

20.

建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。

A. ⑤③①②④
B. ①②④⑤③
C. ③①②④⑤
D. ①③②④⑤

A B C D

标记纠错

21.

根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）

A. 固定资产投资+流动资金
B. 固定资产投资+铺底流动资金
C. 固定资产投资
D. 建设投资

A B C D

标记纠错

22.

某市政工程投标截止日期为2019年4月20日，确定中标人后，工程于2019年6月1日开工。施工合同约定，工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表。2019年8月，承包人当月完成清单子目价款2000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为200万元，则本工程2019年8月的价格调整金额为（）万元。

A. 57.80
B. 63.58
C. 75.40
D. 82.94

A B C D

标记纠错

23.

施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础报价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。

A. ①④②③⑤
B. ②③④①⑤
C. ①②③④⑤
D. ②①⑤④③

A B C D

标记纠错

24.

关于最终结清，下列说法中正确的是()。

A. 最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清
B. 最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止
C. 质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理
D. 最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理

A B C D

标记纠错

25.

某材料原价为300 元/t，运杂费及运输损耗费台计为50 元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。

A. 350.0
B. 359.0
C. 360.5
D. 360.8

A B C D

标记纠错

26.

已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元，外购配套件费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利润率为 8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元。

A. 25.82
B. 25.85
C. 26.09
D. 29.09

A B C D

标记纠错

27.

某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（　）万元。

A. 3.15
B. 3.41
C. 4.11
D. 4.12

A B C D

标记纠错

28.

关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A. 到岸价=离岸价+运输保险费
B. 到岸价=离岸价+进口从属费
C. 到岸价=运费在内价+运输保险费
D. 到岸价=运输在内费+进口从属费

A B C D

标记纠错

29.

已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共 20 万元，专用工具费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费 2 万元，利润费率 10%，税金费率 17%，非标准设备设计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。

A. 5.52
B. 5.35
C. 5.64
D. 5.18

A B C D

标记纠错

30.

下列关于我国国产非标准设备原价的构成和计算，说法不正确的有（）。

A. 不能批量生产，只能根据订货要求和具体的图纸制作
B. 国产非标准设备原价中的税金指的是进项税额
C. 材料费=材料净重×（1+加工损耗系数）×每吨材料综合价
D. 外购配套件费计算包装费，不计取利润

A B C D

标记纠错

31.

国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。

A. 直接建设成本
B. 建设成本上升费用
C. 不可预见准备金
D. 未明确项目准备金

A B C D

标记纠错

32.

按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（　）。

A. 临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本
B. 生产前费用属于直接建设成本
C. 未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出
D. 不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的

A B C D

标记纠错

33.

已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元，外购配套费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利率为 8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。

A. 25.82万元
B. 25.85万元
C. 26.09万元
D. 29.09万元

A B C D

标记纠错

34.

根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）。

A. 招标人可以自行决定是否编制标底
B. 一个招标项目只能有一个标底
C. 招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法
D. 招标人可以规定最低投标限价

A B C D

标记纠错

35.

关于招标控制价的编制，说法正确的是（　）。

A. 建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用
B. 对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算
C. 暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算
D. 规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

A B C D

标记纠错

36.

采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。

A. 20
B. 10
C. 15
D. 5

A B C D

标记纠错

37.

下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。

A. 用于施工的材料和待安装的设备的损害
B. 发包人人员伤亡
C. 工程所需清理、修复费用
D. 承包人的施工机械设备损坏及停工损失

A B C D

标记纠错

38.

关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。

A. 因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。
B. 因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。
C. 建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。
D. 如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。

A B C D

标记纠错

39.

某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额，调价因素及有关数据见下表。某月完成进度款为 1500 万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（）万元。

A. -30.3
B. 36.45
C. 112.5
D. 130.5

A B C D

标记纠错

40.

某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（　）。

A. 28
B. 24
C. 14
D. 4

A B C D

标记纠错

41.

根据《标准施工招标文件》通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。

A. 工程暂停后因发包人原因无法按时复工
B. 因发包人原因造成承包人人员工伤事故
C. 延迟提供图纸
D. 因不可抗力导致工期延误

A B C D

标记纠错

42.

在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）

A. 管道和线路工程
B. 需安装的动力设备
C. 运输设备
D. 附属辅助工程

A B C D

标记纠错

43.

某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为 250 天，年工作台班为 200 台班，人工日工资单价均为 100 元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A. 100
B. 125
C. 250
D. 200

A B C D

标记纠错

44.

已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（）m3。

A. 0.231
B. 0.241
C. 0.226
D. 0.236

A B C D

标记纠错

45.

某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 20％时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。

A. 8.0
B. 10.0
C. 12.0
D. 12.5

A B C D

标记纠错

46.

下列费用不属于材料单价的是（）。

A. 运杂费
B. 材料原价
C. 采购及保管费
D. 场内的运输损耗

A B C D

标记纠错

47.

下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（　）。

A. 在施工定额基础上应增加计算的用工
B. 材料加工用工和电焊点火用工
C. 班组操作地点转移用工
D. 材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工

A B C D

标记纠错

48.

其挖掘机配司机 2 人，若年制度工作日为 280 天，年工作台班为 220 台班，人工工日单价为 100 元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。

A. 254.55
B. 80.0
C. 89.1
D. 127.27

A B C D

标记纠错

49.

某砖混结构墙体砌筑工程，完成 10m3 砌体基本用工为 14 工日，辅助用工 3.0 工日，超运距用工 2.0 工日，人工幅度差系数为 12％，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为（）工日 /10m3。

A. 14.85
B. 21.28
C. 18.7
D. 20.35

A B C D

标记纠错

50.

发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

A. 50％
B. 60％
C. 70％
D. 80％

A B C D

标记纠错

51.

当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。

A. 按照机械设备台班费计算
B. 按照台班费中的设备使用费计算
C. 自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算
D. 租赁设备按照台班租金计算

A B C D

标记纠错

52.

除按照工程变更规定引起的工程量增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（）。

A. 按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量
B. 承包人完成合同工程应予计量的工程量
C. 招标工程量清单中列示的工程量
D. 总价合同各项目的工程量

A B C D

标记纠错

53.

关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）。

A. 措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算
B. 总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整
C. 暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人
D. 工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算

A B C D

标记纠错

54.

关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A. 施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的
B. 发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的
C. 施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的
D. 未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

A B C D

标记纠错

55.

已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（　）万元

A. 2286
B. 6400
C. 1600
D. 5714

A B C D

标记纠错

56.

下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。

A. 预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供
B. 承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿
C. 发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人
D. 在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效

A B C D

标记纠错

57.

关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。

A. 任何工作的质量或其他特性的改变
B. 工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变
C. 合同中任何工作的工程量的变化
D. 实施工程的顺序或时间安排的改变

A B C D

标记纠错

58.

下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。

A. 阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据
B. 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据
C. 工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准
D. 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持

A B C D

标记纠错

59.

在 FIDIC 合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。

A. 该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”
B. 该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%
C. 该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%
D. 由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%

A B C D

标记纠错

60.

某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。

A. 工程计划交付
B. 提交竣工结算文件
C. 当事人起诉
D. 竣工验收合格

A B C D

标记纠错

61.

下列工人工作时间中，属于有效工作时间的有（）。

A. 基本工作时间
B. 不可避免中断时间
C. 辅助工作时间
D. 偶然工作时间
E. 准备与结束工作时间

A B C D E

标记纠错

62.

采用计时观察法测定时间消耗，下列说法中错误的是（）。

A. 计时观察法以现场观察为主要技术手段
B. 测时法是精确度比较低的一种计时观察法
C. 接续法测时比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂
D. 写实记录法是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法
E. 数示法是写实记录法中精确度较低的一种

A B C D E

标记纠错

63.

下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（）。

A. 折旧费
B. 检修费
C. 维护费
D. 人工费
E. 燃料动力费

A B C D E

标记纠错

64.

关于概算定额与预算定额，下列说法正确的有（）

A. 概算定额的主要内容、主要方式及基本使用方法与预算定额相近
B. 概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异
C. 概算定额是确定概算指标中各种消耗量的依据
D. 概算定额与预算定额之间的水平差一般在10%左右
E. 概算定额项目可以按工程结构划分，也可以按工程部位划分

A B C D E

标记纠错

65.

关于履约担保的递交，下列表述中正确的是（）。

A. 履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式
B. 中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，投标保证金予以返还
C. 招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保
D. 中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发的工程接收证书前一直有效
E. 履约保证金不得超过中标合同金额的10%

A B C D E

标记纠错

66.

根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的有（）。

A. 仪器仪表使用费
B. 工具用具使用费
C. 建筑安装工程一切险
D. 地方教育附加费
E. 特殊地区施工津贴

A B C D E

标记纠错

67.

构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（）。

A. 国际运费
B. 进口环节增值税
C. 银行财务费
D. 外贸手续费
E. 进口关税

A B C D E

标记纠错

68.

建设工程造价指标测算常用的方法包括（）。

A. 数据统计法
B. 现场测算法
C. 典型工程法
D. 写实记录法
E. 汇总计算法

A B C D E

标记纠错

69.

根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。

A. 建筑材料、构件一般性鉴定检查费
B. 支付给企业离休干部的经费
C. 社会保险费
D. 履约担保所发生的费用
E. 施工生产用仪器仪表使用费

A B C D E

标记纠错

70.

关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（　）。

A. 场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用
B. 建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费
C. 凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费
D. 场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费
E. 改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算

A B C D E

标记纠错

71.

下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。

A. 土地补偿费
B. 安置补助费
C. 拆迁补偿费
D. 土地管理费
E. 土地转让金

A B C D E

标记纠错

72.

与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。

A. 有利于满足业主的特殊要求
B. 有利于降低承包商承担的风险
C. 有利于调动总包的积极性
D. 有利于简化业主与承包商之间的关系
E. 有利于加大业主的介入程度

A B C D E

标记纠错

73.

《标准施工招标文件》（2007）版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件有（）。

A. 发包方延期提供施工图纸
B. 因不可抗力造成的工期延误
C. 甲供设备未按时进场导致停工
D. 监理对覆盖的隐藏工程重新检查且结果合格
E. 施工中发现文物古迹

A B C D E

标记纠错

74.

施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（　）。

A. 非实体性材料
B. 不可避免的场外运输损耗材料
C. 不可避免的施工废料
D. 不可避免的仓储损耗材料
E. 不可避免的施工操作中损耗材料

A B C D E

标记纠错

75.

下列时间中应该计入定额时间的是（）。

A. 休息时间
B. 多余工作时间
C. 施工本身造成的停工时间
D. 与施工过程工艺特点有关的工作中断时间
E. 与施工过程工艺特点无关的工作中断时间

A B C D E

标记纠错

76.

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的有（）

A. 事业单位自有资金投资的建设工程发承包，且国有资产投资者实际拥有控制权的项目，必须采用工程量清单计价
B. 使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价
C. 招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制
D. 工程量清单计价方式下，必须采用单价合同
E. 招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责

A B C D E

标记纠错

77.

下列施工机器消耗时间中，属于机器必需消耗时间的是（）。

A. 未及时供给机器燃料而引起的机械停工时间
B. 暴雨时压路机停工
C. 装料不足时的机械低负荷运转时间
D. 因机械保养而中断使用的时间
E. 有根据的降低负荷下的工作时间

A B C D E

标记纠错

78.

影响建筑安装工材料单价的因素主要有（）。

A. 市场供需变化
B. 人工消耗水平
C. 材料生产成本的变动
D. 流通环节的多少和材料供应体制
E. 劳动力市场供需变化

A B C D E

标记纠错

79.

下列行为中属于投标人串通投标的是（）。

A. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B. 投标人之间约定中标人
C. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
D. 投标人直接约定部分投标人放弃投标或者中标
E. 不同投标人的投标文件相互混装

A B C D E

标记纠错

80.

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，关于措施项目费的调整，下列说法中正确的有（）。

A. 设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费
B. 招标工程量清单分部分项工程项目漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费
C. 招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费
D. 承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准
E. 措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同

A B C D E

标记纠错

2021年一级造价工程师《建设工程计价》高分通关卷4

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2021年一级造价工程师《建设工程计价》高分通关卷4

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）