2024年一级建造师《建设工程法规》高分模拟卷2

1.

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息，应( )。

A. 撤销该信息
B. 缩短信息公布期限
C. 缩小信息公布范围
D. 由发布该信息的建设行政主管部门进行修正

A B C D

标记纠错

2.

在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该（）。

A. 及时判决
B. 强制执行
C. 留置送达
D. 重新调节

A B C D

标记纠错

3.

某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。

A. 2013年11月20日
B. 2013年12月20日
C. 2014年1月20日
D. 2014年2月20日

A B C D

标记纠错

4.

甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A. 甲有权拒绝向丙、丁承担责任
B. 由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理
C. 由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同
D. 甲对丙应承担付款义务

A B C D

标记纠错

5.

下列行为中，属于《招标投标法实施条例》中规定的招标人与投标人串通投标情形的是（）。

A. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底
B. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
D. 不同投标人的投标文件相互混装

A B C D

标记纠错

6.

甲公司与乙公司(建筑企业)于2015年4月签订了一份买卖合同，约定2015年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100吨。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是( )。

A. 甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任
B. 甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任
C. 甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿乙公司1万元损失的责任
D. 由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任

A B C D

标记纠错

7.

全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起( )年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

A B C D

标记纠错

8.

关于联合体中标后的合同签订，下列说法正确的是()

A. 联合体各方分别与招标人签订合同
B. 联合体各方应当共同与招标人签订合同
C. 联合体各方推选出代表人与招标人签订合同
D. 由联合体中资质等级最高的单位代表联合体与招标人签订合同

A B C D

标记纠错

9.

《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由（）责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。

A. 省级人民政府建设行政主管部门
B. 省级人民政府城乡规划主管部门
C. 城市、县人民政府建设行政主管部门
D. 城市、县人民政府城乡规划主管部门

A B C D

标记纠错

10.

某工程分包单位因施工质量问题导致建设单位经济损失，建设单位要求总承包单位全部赔偿，总承包单位不得以分包单位的过错为由拒绝赔付，这是因为( )。

A. 总承包单位应该负总责
B. 总承包单位与建设单位是合同关系
C. 分包单位对总承包合同没有责任
D. 总承包单位与分包单位是连带责任

A B C D

标记纠错

11.

下列合同中，属于实践合同的是（）。

A. 保管合同
B. 运输合同
C. 租赁合同
D. 建设工程合同

A B C D

标记纠错

12.

保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（）备案。

A. 全国人民代表大会
B. 最高人民法院
C. 文物保护主管部门
D. 国务院

A B C D

标记纠错

13.

下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是（）。

A. 企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师
B. 施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%
C. 对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D. 企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班

A B C D

标记纠错

14.

某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2014年10月15日作出生效判决。要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币3万元人民币，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在（）之前申请人民法院强制执行。

A. 2015年4月15日
B. 2015年10月15日
C. 2016年4月25日
D. 2016年10月25日

A B C D

标记纠错

15.

投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。

A. 60％
B. 75％
C. 80％
D. 90％

A B C D

标记纠错

16.

建筑业企业资质证书有效期为( )年。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

A B C D

标记纠错

17.

法定代理的成立，是基于( )。

A. 代理人与被代理人之间的亲属关系
B. 法律的直接规定
C. 被代理人的请求
D. 代理人的请求

A B C D

标记纠错

18.

甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员是对方当事人的近亲属，则甲公司最晚应于( )提出回避申请。

A. 在首次开庭前
B. 裁决书送达之前
C. 辩论终结前
D. 最后一次开庭结束前

A B C D

标记纠错

19.

某企业与张某签订劳动合同。张某工作后，单位发现其严重近视，因该工种对视力有严格要求，张某不能适应该工作。经企业了解得知张某在录用时隐瞒其视力真实情况，于是决定与张某解除劳动合同。此劳动合同应认定为()

A. 因张某不能适应该工作，劳动合同应予解除
B. 因已考核录用，企业无权单方解除劳动合同
C. 该劳动合同不应解除，应变更
D. 无效劳动合同，自订立时起即无法律效力

A B C D

标记纠错

20.

小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20％的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法错误的是( )。

A. 小张取得该房屋的所有权
B. 小王必须收回房屋并向小李交付
C. 小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任
D. 小李与小王签订的合同有效

A B C D

标记纠错

21.

仲裁协议的内容不包括( )。

A. 请求仲裁的意思表示
B. 仲裁期限
C. 仲裁事项
D. 选定的仲裁委员会

A B C D

标记纠错

22.

根据《建设工程质量管理条例》规定，组织竣工验收的应是( )。

A. 监理单位
B. 设计单位
C. 勘察单位
D. 建设单位

A B C D

标记纠错

23.

关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。

A. 应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加
B. 应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
C. 应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
D. 应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加

A B C D

标记纠错

24.

关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。

A. 不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B. 禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业
C. 用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D. 女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作

A B C D

标记纠错

25.

下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A. 有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备
B. 管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格
C. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D. 设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

A B C D

标记纠错

26.

根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（　　）人民法院管辖。

A. 原告住所地
B. 被告住所地
C. 由原告选择被告住所地或不动产所在地
D. 不动产所在地

A B C D

标记纠错

27.

总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题。建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。

A. 乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿
B. 若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿
C. 该质量问题是乙造成的，与甲无关
D. 对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的50％

A B C D

标记纠错

28.

关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A. 试样的真实性只能由取样人员负责
B. 标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量
C. 见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D. 取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

A B C D

标记纠错

29.

关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。

A. 施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书
B. 质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任
C. 质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修
D. 房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年

A B C D

标记纠错

30.

行政法规可以规定的行政强制措施包括（）。

A. 限制人身自由
B. 冻结存款、汇款
C. 查封场所、设施
D. 代履行

A B C D

标记纠错

31.

根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。

A. 专利中的财产权
B. 可以转让的基金
C. 可以转让的股权
D. 房屋所有权

A B C D

标记纠错

32.

关于物权的说法，错误的是（）。

A. 所有民事主体都能够成为物权权利人
B. 物权的客体一般是物，包括不动产和动产
C. 物权的权利人可以对抗一切不特定的人
D. 物权不具有排他性，存在一物多权的情形

A B C D

标记纠错

33.

有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（）。

A. 施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时
B. 作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训
C. 施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训
D. 高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗

A B C D

标记纠错

34.

关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A. 施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B. 竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C. 工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D. 工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档

A B C D

标记纠错

35.

根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目需要申请施工许可证的是( )。

A. 部队导弹发射塔
B. 长江汛期抢险工程
C. 农民自建低层住宅
D. 投资额为35万元的工程

A B C D

标记纠错

36.

施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（　　）责任。

A. 合同
B. 不当得利
C. 无因管理
D. 侵权

A B C D

标记纠错

37.

施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。则该代理行为（）。

A. 有效
B. 无效
C. 可撤销
D. 可变更

A B C D

标记纠错

38.

关于商标专用权的说法，正确的是（　　）。

A. 商标专用权是一种有形财产权
B. 转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请
C. 注册商标的有效期为 10 年
D. 商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

A B C D

标记纠错

39.

下列不当得利，应当予以返还的有（）。

A. 为履行道德义务进行的给付
B. 债务到期之前的清偿
C. 明知无给付义务而进行的债务清偿
D. 甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的

A B C D

标记纠错

40.

必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币（）万元以上的，必须进行招标。

A. 30
B. 50
C. 80
D. 200

A B C D

标记纠错

41.

某工程项目招标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有（　　）。

A. 招标文件设有最高投标限价
B. 向投标人提供了有差别的项目信息
C. 设定了资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符
D. 对投标人采取不同的资格审查条件

A B C D

标记纠错

42.

2014年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工验收合格。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014年12月3日，建筑公司听说银行正计划将该住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款，而这些住宅是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是( )。

A. 建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失
B. 建筑公司享有优先权，期限为1年，可以自己对小区进行拍卖
C. 建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权
D. 2014年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权

A B C D

标记纠错

43.

《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》(建办质函 (2020)489号)规定，( )是工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障等事项。

A. 施工总承包单位
B. 监理单位
C. 建设单位
D. 分包单位

A B C D

标记纠错

44.

某工程项目施工现场突发生产安全事故，造成5人死亡，20人受伤，直接经济损失5000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级应定为( )。

A. 特别重大事故
B. 重大事故
C. 较大事故
D. 一般事故

A B C D

标记纠错

45.

省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同（　　）部门划定并公布。

A. 环保行政
B. 城乡规划
C. 建设行政
D. 工商行政

A B C D

标记纠错

46.

根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全技术措施或者专项施工方案的审查的是（）。

A. 是否达到工程使用功能要素
B. 是否适用施工要求
C. 是否符合工程建设强制性标准
D. 是否达到造价控制目标

A B C D

标记纠错

47.

某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（　　）。

A. 需申请人在官网发布信息
B. 先由申请人告知资质许可机关
C. 需申请人缴纳罚款后补办
D. 无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办

A B C D

标记纠错

48.

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（　　）内及时补报。

A. 60 日
B. 50 日
C. 40 日
D. 30 日

A B C D

标记纠错

49.

下列关于工程质量检测单位的说法，错误的是（）。

A. 质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
B. 检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账
C. 检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效
D. 检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

A B C D

标记纠错

50.

重点工程的施工现场多为消防安全重点单位，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责不包括( )。

A. 确定消防安全管理人，组织实施本单位消防安全管理工作
B. 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
C. 实行每月防火巡查，建立巡查记录
D. 对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

A B C D

标记纠错

51.

施工单位在施工过程中，如发现设计文件和图纸差错，其正确做法是（）。

A. 进行修改
B. 按照规范施工
C. 提出意见和建议
D. 拒绝施工

A B C D

标记纠错

52.

下列不属于仲裁特点的是（　　）。

A. 自愿性
B. 专业性
C. 公开性
D. 快捷性

A B C D

标记纠错

53.

合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的（）。

A. 快捷性
B. 灵活性
C. 独立性
D. 强制性

A B C D

标记纠错

54.

根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于证据种类的是（）。

A. 律师代理意见
B. 书证
C. 视听资料
D. 勘验笔录

A B C D

标记纠错

55.

施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )。

A. 如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
B. 如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C. 双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
D. 执行中的和解是在发生法律效力的民事判决、裁定前

A B C D

标记纠错

56.

经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。

A. 被告住所地
B. 原告住所地
C. 调解协议签订地
D. 调解组织所在地

A B C D

标记纠错

57.

在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理（　　）。

A. 乡村建设规划许可证
B. 乡村建设工程规划许可证
C. 乡村建设用地规划许可证
D. 土地性质变更登记手续

A B C D

标记纠错

58.

当事人有权申请财产保全和证据保全，申请人在人民法院采取保全措施后( )日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

A. 12
B. 24
C. 30
D. 72

A B C D

标记纠错

59.

关于施工企业资质序列的说法，不正确的是( )。

A. 施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级
B. 专业承包序列设有60个类别
C. 建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列
D. 施工劳务资质不分类别与等级

A B C D

标记纠错

60.

依据《工程建设项目施工招标投标办法》，某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币6000 万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（　　）元。

A. 240 万
B. 120 万
C. 80 万
D. 20 万

A B C D

标记纠错

61.

关于建设工程招标投标活动中的相关文件，下列说法中错误的是()。

A. 招标文件是要约邀请
B. 招标文件对招标人不具有法律约束力
C. 投标文件是要约人向受要约人的承诺
D. 招标人向投标人发出的中标通知书是承诺

A B C D

标记纠错

62.

关于违约金和定金的表述中，不正确的是（）。

A. 违约金有法定违约金和约定违约金两种
B. 定金合同自实际交付定金时成立
C. 约定的违约金高于造成的损失的，当事人可请求人民法院或者仲裁机构予以减少
D. 实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额

A B C D

标记纠错

63.

根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让第三人的（　　）。

A. 需经债务人同意，且需办理公证手续
B. 无需经债务人同意，也不必通知债务人
C. 无需债务人同意，但需办理公证手续
D. 无需经债务人同意，但需通知债务人

A B C D

标记纠错

64.

甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲交付的材料。材料入库，乙方保管员在一次盘库中发现，为甲保管的材料与仓储合同约定的数量和质量不符，不仅数量不足，而且品质因保管不当而下降。对此，下列关于甲、乙双方权利和义务的表述中错误的是（）。

A. 仓储合同自成立时生效
B. 入库时，乙有验收甲交付材料的义务
C. 甲有权要求乙赔偿相应的损失
D. 甲和乙应共同分担相应的损失

A B C D

标记纠错

65.

买卖合同双方约定执行政府指导价，卖方逾期交付标的物时，政府价格调整，根据《民法典》，则该合同的计价原则为( )。

A. 按照交付标的物时的价格计价
B. 按照合同签定时的价格计价
C. 价格上涨时按原价格计价
D. 价格下降时按原价格计价

A B C D

标记纠错

66.

施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（　　）。

A. 施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B. 施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C. 施工企业的设备损坏，导致工期延误
D. 施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

A B C D

标记纠错

67.

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。

A. 1％以上3％以下
B. 2％以上4％以下
C. 3％以上5％以下
D. 5％以上10％以下

A B C D

标记纠错

68.

关于建筑意外伤害保险的规定，说法正确的是( )。

A. 保险费由施工企业支付后向职工进行摊派
B. 投保应实行记名制
C. 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收止
D. 投保人办理建筑意外伤害保险的投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人

A B C D

标记纠错

69.

根据《民事诉讼法》，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。

A. 3
B. 5
C. 10
D. I5

A B C D

标记纠错

70.

根据《建设工程质量管理条例》的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程的最低保修期限为（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 7

A B C D

标记纠错

71.

某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建筑工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围（）。

A. 由设计院设计范围错误引起的损失和费用
B. 原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用
C. 大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用
D. 突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸
E. 盘点时发现的短缺

A B C D E

标记纠错

72.

关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。

A. 纳税人进口货物,按照组成计税价格和《增值税暂行条例》规定的税率计算应纳税额
B. 纳税人发生应税销售行为,按照销售额和《增值税暂行条例》规定的税率计算收取的增值税额,为销项税额
C. 纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额
D. 纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额
E. 纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,应税销售行为的购买方为消费者个人的,也必须开具增值税专用发票

A B C D E

标记纠错

73.

《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照( )，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

A. 工程设计要求
B. 企业标准
C. 施工技术标准
D. 通行惯例
E. 合同约定

A B C D E

标记纠错

74.

《标准化法》按照标准等级不同，把标准分为( )。

A. 行业标准
B. 国家标准
C. 地方标准
D. 企业标准
E. 管理标准

A B C D E

标记纠错

75.

《水污染防治法》规定，不得新建排污口的地域包括( )。

A. 生活饮用水源地
B. 风景名胜区水体
C. 渔业水体
D. 城市敏感建筑集中区水体
E. 有特殊经济文化价值的水体

A B C D E

标记纠错

76.

根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有（）。

A. 优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护
B. 施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理
C. 处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
D. 施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水
E. 力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

A B C D E

标记纠错

77.

根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。

A. 有施工单位签署的工程保修书
B. 有完整的技术档案和施工管理资料
C. 建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容
E. 有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件

A B C D E

标记纠错

78.

下列关于融资租赁合同的表述，正确的有( )。

A. 融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式
B. 融资租赁合同涉及出租人、出卖人、买受人和承租人四方主体
C. 融资租赁合同的法律效力是买卖合同和租赁合同两者效力之和
D. 在融资租赁合同中，出卖人向出租人履行交付标的物和瑕疵担保义务
E. 在融资租赁合同中，承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务

A B C D E

标记纠错

79.

依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。

A. 劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议
B. 派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用
C. 派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用
D. 劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离
E. 用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位

A B C D E

标记纠错

80.

在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（）。

A. 继续履行
B. 采取补救措施
C. 赔偿损失
D. 支付违约金
E. 定金

A B C D E

标记纠错

81.

建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（）。

A. 应当向登记机构申请变更登记
B. 当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C. 当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D. 附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分
E. 使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

A B C D E

标记纠错

82.

根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（　　）。

A. 产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批
B. 征收的超标准排污费可以用于污染的防治
C. 在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理
D. 产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费
E. 产生环境噪声污染的建设项目，建设单位需在开工 15 日前向政府相关部门进行申报

A B C D E

标记纠错

83.

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，可以对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督的是（）。

A. 建设项目规划审查机构
B. 设计图设计文件审查单位
C. 建筑安全监督管理机构
D. 工程质量监督机构
E. 标准批准部门

A B C D E

标记纠错

84.

2010年3月10日，甲建筑设备生产企业与乙施工单位签订了一份买卖合同，合同约定4月22日交付设备。但甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值50万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款3万元。下列关于本案中债的性质的表述，错误的有（）。

A. 甲错发设备给丙属于无因管理之债
B. 丙向甲返还设备属于不当得利之债
C. 乙向甲支付设备款属于合同之债
D. 甲向乙少收3万元货款属于侵权之债
E. 丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债

A B C D E

标记纠错

85.

外观设计必须具备的条件包括（）。

A. 具有美感
B. 是对产品的外表所作的设计
C. 是形状、图案、色彩或者其结合的设计
D. 是适合于工业上应用的新设计
E. 对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案

A B C D E

标记纠错

86.

关于建设工程债的说法中，正确的有()

A. 建设工程债的产生，最主要的是合同
B. 因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任
C. 管理人员没有法定或约定义务，自觉为他人管理事务，与受益人之间产生的债为合同之债
D. 没有法律上的依据，有损于他人利益，而自身取得利益的行为称为不当得利
E. 施工噪声对工地附近居民构成侵权时，施工单位是债权人

A B C D E

标记纠错

87.

根据《民法典》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（　　）。

A. 交通运输工具
B. 建筑物
C. 生产设备、原材料
D. 正在建造的船舶
E. 建设用地使用权

A B C D E

标记纠错

88.

下列财产中不得抵押的有（）。

A. 土地所有权
B. 海域使用权
C. 依法被监管的财产
D. 依法被查封的财产
E. 所有权、使用权不明

A B C D E

标记纠错

89.

保证期间内，下列( )行为发生时，保证人不再承担保证责任。

A. 债权人依法将主债权转让给第三人
B. 债权人许可债务人转让债务并取得保证人书面同意
C. 债权人许可债务人转让债务未取得保证人书面同意
D. 债权人与债务人协议变更主合同并取得保证人书面同意
E. 债权人与债务人协议变更主合同未取得保证人书面同意

A B C D E

标记纠错

90.

下列关于编制招标文件与标底的说法中，正确的是（　　）。

A. 国有资金项目，可以设定最高投标限价
B. 一个招标项目只能有一个标底
C. 如果编制了标底，则应作为评标定标的依据
D. 标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制
E. 招标人不得规定最低投标限价

A B C D E

标记纠错

91.

《民法典》规定，有（）情形之一的，合同的权利义务终止。

A. 债务已经履行
B. 债务履行期限延长
C. 债务相互抵销
D. 合同解除
E. 债权债务同归于一人

A B C D E

标记纠错

92.

根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，工程建设行业标准的制订、修订程序分为（）阶段。

A. 准备
B. 征求意见
C. 送审
D. 报批
E. 专家会审

A B C D E

标记纠错

93.

根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前 1 年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有（　　）。

A. 与建设单位之间相互串通投标
B. 将承包的合同转包或违法分包
C. 发生过一起一般质量安全事故
D. 非法转让建筑业企业资质证书
E. 恶意拖欠分包企业工程款

A B C D E

标记纠错

94.

安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有（　　）情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。

A. 安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
B. 超越法定职权颁发安全生产许可证的
C. 违反法定程序颁发安全生产许可证的
D. 对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
E. 安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的

A B C D E

标记纠错

95.

《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（）等形式，对建设工程实施监理。

A. 旁站
B. 巡视
C. 重点抽查
D. 专项检查
E. 平行检验

A B C D E

标记纠错

96.

劳动争议仲裁委员会的组成成员应有（）。

A. 同级工会代表
B. 律师
C. 同级人民法院代表
D. 企业方面代表
E. 劳动行政部门代表

A B C D E

标记纠错

97.

关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（　　）。

A. 定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
B. 承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同
C. 承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失
D. 定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失
E. 承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

A B C D E

标记纠错

98.

所谓噪声敏感建筑物，是指（）、住宅等需要保持安静的建筑物。

A. 医院
B. 学校
C. 体育馆
D. 机关
E. 科研单位

A B C D E

标记纠错

99.

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，（）。

A. 给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款
B. 责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款
C. 造成损失的，依法承担赔偿责任
D. 情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书
E. 情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任

A B C D E

标记纠错

100.

下列属于行政处罚的种类是（　　）。

A. 没收违法所得
B. 责令停业整顿
C. 撤职
D. 警告
E. 降级

A B C D E

标记纠错

2024年一级建造师《建设工程法规》高分模拟卷2

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2024年一级建造师《建设工程法规》高分模拟卷2

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）