2021年一级造价工程师《建设工程计价》模考试卷2

1.

发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入（）。

A. 投标文件
B. 竣工结算文件
C. 招标文件
D. 合同文件

A B C D

标记纠错

2.

某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工 10 个工日。地质复查和处理费用为 4 万元，同时工期延长 3 天，人员窝工 15 工日。若用工按 100 元/工日、窝工按 50 元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是( )元。

A. 41250
B. 41750
C. 42500
D. 45250

A B C D

标记纠错

3.

国外建筑安装工程费用中的暂定金额（）。

A. 包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用
B. 不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用
C. 不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用
D. 包括在合同价中，由承包商自主使用

A B C D

标记纠错

4.

根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。

A. 施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用
B. 应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用
C. 对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用
D. 施工用电、用水的开办费

A B C D

标记纠错

5.

建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。

A. 有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间
B. 有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水
C. 能为不同类型的劳动者提供多种就业机会
D. 生产排泄物集中排放，降低环境污染

A B C D

标记纠错

6.

当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）。

A. 单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级
B. 单位工程概算和单项工程综合概算二级
C. 单项工程综合概算和建设项目总概算二级
D. 单位工程概算和建设项目总概算二级

A B C D

标记纠错

7.

由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。

A. 计划进度日期的价格指数
B. 实际进度日期的价格指数
C. A和B中较低者
D. A和B中较高者

A B C D

标记纠错

8.

总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。

A. 设计采购施工总承包
B. 交钥匙总承包
C. 设计—施工总承包
D. 工程项目管理总承包

A B C D

标记纠错

9.

采用价格指数调整价格差额，价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可（）。

A. 采用市场调查的当前价格计算
B. 按照合同约定的价格指数进行调整
C. 由双方协商约定价格调整方法
D. 采用工程造价管理机构提供的价格代替

A B C D

标记纠错

10.

按费用构成要素划分我国建筑安装工程的费用构成为（）。

A. 直接工程费、企业管理费、利润
B. 人工费、材料费、施工机械使用费
C. 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费、利润和税金
D. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

A B C D

标记纠错

11.

对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费应计入（）。

A. 试验研究费
B. 联合试运转费
C. 建设单位管理费
D. 安装工程费

A B C D

标记纠错

12.

以下各项费用中属于措施项目中安全文明施工费的是（）。

A. 冬雨季施工增加费
B. 夜间施工增加费
C. 二次搬运费
D. 临时设施费

A B C D

标记纠错

13.

有关建筑安装工程费中利润的计算，以下说法中错误的是（）。

A. 施工企业可根据企业自身需求并结合建筑市场实际自主确定利润
B. 工程造价管理机构在确定计价定额中利润时，可以定额人工费或定额人工费与施工机具使用费之和作为计算基数
C. 工程造价管理机构在确定计价定额中利润时，其费率根据历年积累的工程造价资料确定
D. 利润在税前建筑安装工程费的比重可按不低于5%且不高于7%的费率计算

A B C D

标记纠错

14.

根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列应列入暂列金额的是（）

A. 施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用
B. 应建设单位要求，完成项目之外的零星费用
C. 对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用
D. 隐蔽工程二次检验的费用

A B C D

标记纠错

15.

下列措施项目中，不应列入文明施工费的是（　）。

A. 现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用
B. 其他施工现场临时设施的装饰装修费用
C. 建筑物内临时便溺设施费用
D. 施工现场采用定型钢板围挡的安砌、维修、拆除费

A B C D

标记纠错

16.

以下各可计量措施费中通常不以“m2”作为计量单位的是（）。

A. 施工排水、降水费
B. 垂直运输费
C. 超高施工增加费
D. 脚手架费

A B C D

标记纠错

17.

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程价款调整的费用应计入（）中。

A. 分部分项综合单价
B. 暂列金额
C. 材料暂估价
D. 总承包服务费

A B C D

标记纠错

18.

按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A. 研究试验费
B. 非专利技术使用费
C. 引进技术和引进设备其他费
D. 生产准备费

A B C D

标记纠错

19.

下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目静态投资的方法是（　）。

A. 生产能力指数法
B. 朗格系数法
C. 指标估算法
D. 定额估算法

A B C D

标记纠错

20.

某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；②遇到不利地质条件导致工程停工 1 天，人员窝工 10 个工日，处理不利地质条件用工 15 个工日。若人工工资为 200 元/工日，窝工补贴为 100 元/工日，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。

A. 3天，6000元
B. 1天，3000元
C. 3天，4000元
D. 1天，4000元

A B C D

标记纠错

21.

施工合同履行期间，若应予计算的实际工程量与招标工程量清单列出的工程量出现偏差超过 15%时，如果合同中没有约定合同价款调整方法或约定不明的，以下调整原则正确的是（）。

A. 当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调低
B. 当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调高
C. 如该措施项目是按系数或单一总价方式计价，工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减
D. 当工程量偏差超过15%以上时，应予计算的实际工程量的综合单价应予调低

A B C D

标记纠错

22.

下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应有承包人承担是（）。

A. 因工程损害导致的第三方人员伤亡
B. 因工程损害导致的承包人人员伤亡
C. 工程设备的损害
D. 应发包人要求承包人照管工程得费用

A B C D

标记纠错

23.

下列关于引起合同价款调整事项的表述，正确的是（　）。

A. 在合同履行期间，出现设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不符，且引起了工程造价增加变化的，由发包人重新确定综合单价
B. 当压缩的工期天数超过定额工期的15%时，发包人应在招标文件中明示增加赶工费用发、承包双方应当按照实际施工的项目特征，重新确定
C. 承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付
D. 实际工程量超过招标工程量清单的15%时，综合单价应予调低

A B C D

标记纠错

24.

根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中,只能获得费用补偿的是（）。

A. 发包人提前向承包人提供材料、工程设备
B. 因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格
C. 发包人在工程竣工前提前占用工程
D. 异常恶劣的气候条件，导致工期延误

A B C D

标记纠错

25.

关于缺陷责任期和质量保证金的说法，正确的有（）。

A. 缺陷责任期从通过竣工验收合格之日起计
B. 缺陷责任期和预留质量保证金的期限不一致
C. 质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5％
D. 缺陷责任期到期后，扣除承包人原因造成的修复费用后，如有余额归发包人所有

A B C D

标记纠错

26.

根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）

A. 发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人
B. 承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告
C. 承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点
D. 承包人提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作

A B C D

标记纠错

27.

竣工决算的内容由四部分组成，其核心内容为（）。

A. 竣工财务决算说明书和工程竣工造价对比分析
B. 竣工财务决算说明书和工程竣工图
C. 竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表
D. 工程竣工图和工程竣工造价对比分析

A B C D

标记纠错

28.

在工程量清单中，最能体现部分分项工程项目自身价值的本质是（）。

A. 项目特征
B. 项目编码
C. 项目名称
D. 项目计量单位

A B C D

标记纠错

29.

关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（　）。

A. 措施项目无需描述项目特征
B. 应按计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述
C. 对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述
D. 项目特征是确定清单工程量不可缺少的重要依据

A B C D

标记纠错

30.

根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于（）。

A. 项目建设前期各阶段工程造价的估量
B. 项目初步设计阶段概算的预测
C. 项目施工图设计阶段预算的预测
D. 项目合同价格的形成和后续合同价格的管理

A B C D

标记纠错

31.

下列关于建筑安装工程费中按费用构成要素划分，说法不正确的是（）。

A. 人工费支付给直接从事建筑安装工程的生产工人的各项费用
B. 材料费用中不包括工程设备的费用
C. 利润根据企业的自身需求并结合建筑市场实际自主确定
D. 利润在税前建筑安装工程费的比重按不低于5%且不高于7%的费率计算

A B C D

标记纠错

32.

在招标文件中应包括招标工程量清单，其准确性和完整性应由（）负责。

A. 工程造价咨询人
B. 招标人
C. 招标代理人
D. 投标人

A B C D

标记纠错

33.

在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。

A. 增加住宅层高
B. 分散布置公共设施
C. 增大墙体面积系数
D. 减少结构面积系数

A B C D

标记纠错

34.

关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A. 高层建筑一般采用框架结构和剪力墙结构经济
B. 建筑周长系数越高，建筑工程造价越低
C. 流动空间的增加，有助于降低造价
D. 建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

A B C D

标记纠错

35.

关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。

A. 结构面积系数越大，设计方案越经济
B. 房间平均面积越大，结构面积系数越小
C. 结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关
D. 结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

A B C D

标记纠错

36.

未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。

A. 工程建设其他费
B. 建设安装工程费
C. 设备购置费
D. 设备及安装工程费

A B C D

标记纠错

37.

施工图预算的二级预算编制形式由（）组成。

A. 总预算和单位工程预算
B. 单位工程综合预算和单位工程预算
C. 总预算和单位工程综合预算
D. 建筑工程预算和设备安装工程预算

A B C D

标记纠错

38.

关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是（）。

A. 是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算
B. 其成果文件一般不属于设计文件的组成部分
C. 可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算
D. 其价格性质为预期，不具有市场性质

A B C D

标记纠错

39.

采用工料单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）。

A. 计算人、材、机费用
B. 计算主材费并调整直接费
C. 复核工程量的准确性
D. 套用定额预算单价

A B C D

标记纠错

40.

下列工作步骤中属于工料单价法，但不属于实物量法的是（　）。

A. 熟悉施工图等基础资料
B. 了解施工组织设计和施工现场情况
C. 套用消耗量定额，计算人工、材料、机械台班消耗量
D. 套预算单价，计算人、材、机费

A B C D

标记纠错

41.

设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资应反映（）时的价格水平。

A. 项目立项
B. 可行性研究
C. 概算编制
D. 项目施工

A B C D

标记纠错

42.

采用实物量法与工料单价法编制施工图预算，其工作步骤差异体现在（）。

A. 工程量的计算
B. 直接费的计算
C. 企业管理费的计算
D. 税金的计算

A B C D

标记纠错

43.

关于施工图预算对投资方作用，下列说法中正确的是（）。

A. 施工图预算可以作为投标报价的基础
B. 施工图预算是建筑工程预算包干的依据
C. 施工图预算可以作为拨付工程进度款的基础
D. 施工图预算是施工单位控制资金合理使用的依据

A B C D

标记纠错

44.

关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是（）。

A. 投标人可以口头方式提出疑问
B. 投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问
C. 投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置
D. 招标文件的书面澄清应发给所有投标人

A B C D

标记纠错

45.

关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A. 联合体投标必须由联合体中牵头人的名义提交投标保证金
B. 联合体各方签订共同投标协议后，不可以再以自己名义单独投标
C. 由同一专业的单位组成的联合体，按其中按资质等级较高者确定联合体资质等级
D. 预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

A B C D

标记纠错

46.

投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。

A. 承包商任务
B. 计价方式
C. 付款方式
D. 合同价款调整

A B C D

标记纠错

47.

关于确定综合单价的注意事项，下列说法正确的是（）。

A. 在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准，确定投标报价的综合单价
B. 当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按招标工程量清单项目特征描述，依据合同约定重新确定综合单价
C. 由市场价格波动导致的价格风险，承包人承担5%以内的材料，10%以内的工程设备价格风险
D. 对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化的风险，由发包人承担

A B C D

标记纠错

48.

投标报价时有关复核工程量的表述，正确的是（）。

A. 工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于工程内容
B. 通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的报价
C. 投标人发现工程量清单中数量有误，可以对工程量清单进行修改
D. 工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费

A B C D

标记纠错

49.

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。

A. 分部分项工程量清单
B. 措施项目清单
C. 暂列金额
D. 计日工

A B C D

标记纠错

50.

工程量清单计价模式下进行投标报价时，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是（　）。

A. ①②④⑤③
B. ②①④③⑤
C. ①②④③⑤
D. ②①④⑤③

A B C D

标记纠错

51.

投标报价中复核工程量的目的是（）。

A. 为现场勘察提供依据
B. 修改工程量清单
C. 决定报价尺度
D. 便于准确核算成本

A B C D

标记纠错

52.

关于工程施工投标报价过程中的工程量的复核，下列说法正确的是（）。

A. 复核的精准度直接影响投标人的报价策略
B. 复核的准确程度不会影响施工方法的选用
C. 复核的目的是为了修改工程量清单的工程量
D. 复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出

A B C D

标记纠错

53.

某工程合同总价为 5000 万元，合同工期 180 天，材料费占合同总价的 60%，材料储备定额天数为 25 天。材料供应在途天数为 5 天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。

A. 417
B. 500
C. 694
D. 833

A B C D

标记纠错

54.

实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或违法分包人为本案当事人，但发包人（　）。

A. 应在工程价款总额范围内对实际施工人承担责任
B. 只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C. 应在实际施工人实际完成的工程量范围内对其承担责任
D. 无须承担责任

A B C D

标记纠错

55.

某工作的自由时差为 1 天，总时差为 4 天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而导致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。

A. 若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天
B. 若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天
C. 若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天
D. 若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天

A B C D

标记纠错

56.

关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A. 双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付
B. 对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正
C. 进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款
D. 本周期实际应支付的合同额为本期完成的合同价款合计

A B C D

标记纠错

57.

关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中不正确的是（　）。

A. 鉴定机构和鉴定人在完成委托的鉴定事项后，应向委托人出具鉴定意见书。鉴定意见书可以载有对案件性质和当事人责任进行认定的内容
B. 鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格
C. 鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过30个工作日
D. 鉴定期限的起算从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料次日起算

A B C D

标记纠错

58.

根据 FIDIC《施工合同条件》（2017 版），关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是（）。

A. 工程量的变更与工程量清单相对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整
B. 实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价
C. 工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款
D. 承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款

A B C D

标记纠错

59.

国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是（）。

A. 期中支付证书
B. 最终支付证书
C. 履约证书
D. 工程接收证书

A B C D

标记纠错

60.

因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。

A. 临时工程拆除费
B. 承包人未交付材料的货款
C. 已实施的施工项目应付价款
D. 承包人施工设备运离现场的费用

A B C D

标记纠错

61.

关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。

A. 应以单项工程为编制对象
B. 是反映建设总投资的经济指标
C. 概略程度与可行性研究工作深度相适应
D. 编制基础包括概算定额，不包括预算定额
E. 可根据历史预算资料和价格变动资料等编制

A B C D E

标记纠错

62.

采用生产能力指数法估算项目的静态投资，主要应用于（）。

A. 设计已经达到一定深度
B. 拟建建设项目与类似建设项目的规模不同
C. 设计定型并系列化
D. 行业内相关指数和系数等基础资料不完备
E. 有详细的工程设计资料

A B C D E

标记纠错

63.

关于建筑设计对工业项目造价的影响，下列说法正确的有（）。

A. 建筑周长系数越高，单位面积造价越低
B. 单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低
C. 多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高
D. 超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济
E. 大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价

A B C D E

标记纠错

64.

招标文件中，措施项目清单编制的主要依据有（　）。

A. 投标人拟定的施工方案
B. 相关的工程验收规范
C. 施工承包合同
D. 拟定的招标文件
E. 设计文件

A B C D E

标记纠错

65.

在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。

A. 投标文件未经单位负责人签字
B. 对同类问题表述不一致
C. 投标文件中有含义不明确的内容
D. 有明显的计算错误
E. 投标人主动提出的澄清说明

A B C D E

标记纠错

66.

关于招标工程量清单编制中，下列说法正确的是（）。

A. 同一招标工程的项目编码不得有重码
B. 措施项目清单的编制不需要考虑水文、气象、环境、安全等因素
C. 专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定
D. 项目特征描述可直接采用详见xx图集或xx图号的方式
E. 予以计量的措施项目可采用与分部分项工程项目清单编制相同的方式

A B C D E

标记纠错

67.

关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标下列说法正确的有（）。

A. 承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人
B. 承包人组织招标工作的有关费用应另行计算
C. 承包人参加投标的，应由发包人负责招标
D. 发包人组织招标工作的有关费用应由从签约合同价中扣回
E. 承包人参加投标的，同等条件下应优先中标

A B C D E

标记纠错

68.

国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。

A. 材料费=材料净重×每吨材料综合价
B. 加工费=设备总重量×设备每单位重量加工费
C. 辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标
D. 增值税=进项税额-当期销项税额
E. 当期销项税额=销售额×适用增值税率

A B C D E

标记纠错

69.

下列总承包范围涉及试运行阶段的总承包类型是（）。

A. 设计-采购-施工总承包
B. 设计-施工总承包
C. 交钥匙总承包
D. 设计-采购总承包
E. 采购-施工总承包

A B C D E

标记纠错

70.

采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。

A. 不符合质量要求的工程不予计量
B. 应按工程量清单计算规范的要求进行计量
C. 无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量
D. 因承包人原因造成的返工工程不予计量
E. 应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认

A B C D E

标记纠错

71.

下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（　）。

A. 建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持
B. 对垫资施工合同，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
C. 施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，且修复后也不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
D. 当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持
E. 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持

A B C D E

标记纠错

72.

计时观察法测定定额，下列表述正确的有（）。

A. 计时观察法能为进一步挖掘生产潜力提供技术依据
B. 计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定
C. 测时法主要用来测定定时重复的循环工作的时间消耗
D. 写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法
E. 工作日写实法可以用于检查定额的执行情况

A B C D E

标记纠错

73.

关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是（　）。

A. 能计算工程量的措施项目宜采用分部分项工程量清单方式编制
B. 安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”
C. 总价措施项目清单表应列明计量单位、计算基础、费率、金额等内容
D. 除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额基价”
E. 按施工方案计算的总价措施项目，只能按“金额”数值填列

A B C D E

标记纠错

74.

关于工程量清单计价的基本程序和方法，下列说法正确的有（）。

A. 单位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总
B. 计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段
C. 项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关
D. 招标文件中划分的由投标人承租风险费用列入综合单价
E. 工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束

A B C D E

标记纠错

75.

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB10500-2013)，在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。

A. 暂列金额
B. 专业工程暂估价
C. 材料暂估价单价
D. 计日工单价
E. 总承包服务费

A B C D E

标记纠错

76.

关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。

A. 应以单项工程为编制对象
B. 是反映建设总投资的经济指标
C. 概略程度与可行性研究阶段相适应
D. 编制基础包括概算定额，不包括预算定额
E. 可根据历史预算资料和价格变动资料等编制

A B C D E

标记纠错

77.

下列关于工程定额的说法中，正确的有（　）。

A. 劳动定额的主要表现形式是时间定额，机械台班定额的主要表现形式是产量定额
B. 企业定额水平一般应高于国家现行定额
C. 概算定额是编制扩大初步设计概算的依据
D. 施工定额是分项最细.子目最多的一种计价性定额
E. 预算定额以分项工程或结构构件作为编制对象

A B C D E

标记纠错

78.

编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有（）。

A. 顶目名称
B. 项目编码
C. 项目特征
D. 计量单位
E. 工程量

A B C D E

标记纠错

79.

有关决策阶段中技术方案选择的内容，以下表述中正确的是（）。

A. 生产工艺流程的选择直接影响生产方法
B. 需要研究工艺流程方案对产品质量的保证程度
C. 工艺方案比选的内容包括对环境的影响程度
D. 选择生产方法时应研究拟采用的生产方法是否符合节能和清洁的要求
E. 比较论证后提出的推荐方案应编制主要物料平衡表

A B C D E

标记纠错

80.

下列合同价款纠纷处理原则，说法正确的是（）。

A. 承包人未取得建筑施工企业资质施工的，合同无效
B. 建设工程施工合同无效，但经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
C. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，合同无效
D. 建设工程经竣工验收不合格的，修复后合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持
E. 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，合同有效

A B C D E

标记纠错

2021年一级造价工程师《建设工程计价》模考试卷2

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2021年一级造价工程师《建设工程计价》模考试卷2

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）