2022监理工程师《建设工程合同管理》预测试卷

1.

在勘察设计招标中，关于联合体共同承包的说法，正确的是（　）。

A. 联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B. 组成联合体的各方还可以自己的名义单独投标
C. 两个以上同一专业不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D. 联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同

A B C D

标记纠错

2.

采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A. 项目经理的任职资格
B. 主要技术负责人的施工管理业绩
C. 各专业人员数量的合理性
D. 资源配置计划的合理性

A B C D

标记纠错

3.

下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A. 协议书、投标保函、履约保函
B. 协议书、履约保函
C. 协议书、预付款保函、履约保函
D. 协议书、投标保函、预付款保函

A B C D

标记纠错

4.

根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（　）。

A. 工程结算价的2%
B. 签约合同价的2%
C. 工程结算价的3%
D. 签约合同价的3%

A B C D

标记纠错

5.

根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。

A. 从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止
B. 在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔
C. 颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任
D. 对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担

A B C D

标记纠错

6.

监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（　　）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

A. 不批准承包人的索赔要求
B. 收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料
C. 将该事件确认为承包人责任
D. 认定索赔不成立

A B C D

标记纠错

7.

（　　）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

A. 工程师
B. 承包人
C. 监理人
D. 发包人

A B C D

标记纠错

8.

关于单价合同说法正确的是（　）。

A. 工程款=合同约定工程量╳约定的单价
B. 价和量方面的风险分配有利于施工方
C. 实际工程款可能超过估算，控制投资难度较大
D. 一般适用于工程范围和任务明确的项目

A B C D

标记纠错

9.

合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（　）。

A. 保证
B. 定金
C. 留置
D. 质押

A B C D

标记纠错

10.

组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（　）日进行。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

A B C D

标记纠错

11.

关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（　）。

A. 有利于招标人获得最优方案
B. 比较公平公正
C. 可能会出现投标人数过多的情况
D. 节约招标成本

A B C D

标记纠错

12.

《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（　　）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险

A. 施工合同的发包人
B. 施工合同的承包人
C. 施工合同发包人和承包人
D. 工程项目的代建方和施工合同的发包人

A B C D

标记纠错

13.

设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。

A. 提前7 天向设计人发出
B. 从发出该通知之日起计算设计服务期限
C. 应在合同签订之日起60 天内发出
D. 因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

A B C D

标记纠错

14.

根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（　）。

A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%

A B C D

标记纠错

15.

根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（　）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A. 7
B. 14
C. 28
D. 56

A B C D

标记纠错

16.

在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（　）。

A. 标的物品种多，供货条件差异小
B. 与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货
C. 建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D. 大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

A B C D

标记纠错

17.

在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（　）。

A. 购买的标的物要分批交付
B. 工程建设的工期较长时一般不用
C. 买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物
D. 买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物

A B C D

标记纠错

18.

工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（　　）。

A. 分包人
B. 承包人
C. 监理人
D. 发包人

A B C D

标记纠错

19.

在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（　）应承担责任。

A. 卖方
B. 买方
C. 第三方
D. 买卖双方平均分担

A B C D

标记纠错

20.

（　　）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

A. 货样买卖
B. 试用买卖
C. 分期交付买卖
D. 分期付款买卖

A B C D

标记纠错

21.

关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（　　）

A. 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输
B. 除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方
C. 合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方
D. 如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换

A B C D

标记纠错

22.

设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（　　）。

A. 提供的基准资料错误
B. 异常恶劣的气候条件
C. 发包人原因造成质量不合格
D. 发包人违约解除合同

A B C D

标记纠错

23.

美国AIA合同文本中的B系列是指（　　）。

A. 业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件
B. 业主与建筑师之间的标准合同文件
C. 建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D. 建筑师行业内部使用的文件

A B C D

标记纠错

24.

下列FIDIC标准合同文本中，适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。（　　）。

A. 《简明合同格式》
B. 《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
C. 《土木工程施工分包合同条件》
D. 《施工合同条件》

A B C D

标记纠错

25.

某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（　）。

A. 保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额
B. 每次事故的损失金额
C. 承包商在合同中列明的金额
D. 相关法律法规规定的金额

A B C D

标记纠错

26.

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。

A. 招标人的意见
B. 评标委员会主席的意见
C. 多数成员的意见
D. 政府主管部门的意见

A B C D

标记纠错

27.

下列关于标底的说法正确的是（）。

A. 是招标文件的必备内容
B. 不等于工程的概（预）算
C. 等于合同价格
D. 在招标过程中应当保密

A B C D

标记纠错

28.

公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。

A. 发标
B. 开标
C. 评标
D. 决标

A B C D

标记纠错

29.

招标人在填写发售时间时应满足（　）工作日的要求。

A. 不少于5 个
B. 不大于5 个
C. 不少于3 个
D. 不大于3 个

A B C D

标记纠错

30.

与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。

A. 一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备
B. 有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争
C. 程序复杂、工作量大、周期长
D. 存在较大的主观性和随意性

A B C D

标记纠错

31.

卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（　）。

A. FOB 价
B. FCA 价
C. CIF 价
D. CIP 价

A B C D

标记纠错

32.

建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（　）。

A. 发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认
B. 紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示
C. 临时书面指示发出后48 小时内发出书面指示
D. 逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

A B C D

标记纠错

33.

根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责是（　）。

A. 组织施工图设计交底
B. 审查承包人质量管理体系
C. 组织专项施工方案论证
D. 审查暂估价及暂列金额

A B C D

标记纠错

34.

根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（　）。

A. 承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B. 发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C. 承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D. 发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

A B C D

标记纠错

35.

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（　　）有权要求承包人增加或更换施工设备。

A. 监理人
B. 业主
C. 设计人
D. 分包人

A B C D

标记纠错

36.

根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（　）。

A. 一定可以给予工期补偿
B. 可给予工期补偿
C. 可给予费用补偿
D. 一定可以补偿工期、费用补偿

A B C D

标记纠错

37.

工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（　　）。

A. 勘察合同
B. 仓储合同
C. 施工合同
D. 监理合同

A B C D

标记纠错

38.

根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（　）。

A. 合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工
B. 发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任
C. 合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款
D. 承包人应在解除合同后7 天内，依法办理转让手续

A B C D

标记纠错

39.

根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（　）前一直有效。

A. 签发工程验收证书
B. 出具最终结清证书
C. 提交竣工验收报告
D. 颁发缺陷责任期终止证书

A B C D

标记纠错

40.

根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（　）。

A. 选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
B. 将无条件补偿条款写入专用条款
C. 将有条件补偿条款写入专用条款
D. 明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

A B C D

标记纠错

41.

承包人暂停施工（　　）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A. 7
B. 14
C. 15
D. 28

A B C D

标记纠错

42.

设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（）。

A. 竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行
B. 发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等
C. 发包人应提前14 天将竣工后试验的日期通知承包人
D. 如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验

A B C D

标记纠错

43.

承包人按暂停工作的约定暂停施工（　）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A. 14
B. 28
C. 30
D. 56

A B C D

标记纠错

44.

在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（　）。

A. 买卖合同
B. 无偿合同
C. 实践性合同
D. 单务合同

A B C D

标记纠错

45.

如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（　）日内免费替换。

A. 7
B. 14
C. 28
D. 30

A B C D

标记纠错

46.

下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（　）。

A. 合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验
B. 开箱检验可以在合同设备交付同时进行
C. 开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行
D. 开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

A B C D

标记纠错

47.

发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（　　）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

A. 1
B. 14
C. 28
D. 56

A B C D

标记纠错

48.

除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（　）承担。

A. 买卖双方平均
B. 卖方
C. 买方
D. 延迟到场的一方

A B C D

标记纠错

49.

银皮书规定，承包商应在开工日期后（　）天内向业主提交一份进度计划。

A. 7
B. 14
C. 15
D. 28

A B C D

标记纠错

50.

CM合同属于（　　）。

A. 管理合同
B. 管理承包合同
C. 成本补偿合同
D. 标价合同

A B C D

标记纠错

51.

建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（）。

A. 为有助于投标人编制响应性的投标文件，技术性能指标应明确、全面
B. 为避免在生产制造时对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制，技术性能指标应具有适当的广泛性
C. 为避免投标报价差异过大，不利于比选，技术性能指标应具体准确
D. 为准确清楚地说明拟招标货物的技术规格，技术性能指标可以标明某一特定的专利技术
E. 工艺、材料和设备的标准不得具有限制性，应尽可能地采用国际标准

A B C D E

标记纠错

52.

某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行过程中出现非承包人原因导致合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（　　）。

A. 因发包人原因导致的暂停施工
B. 未按合同约定及时支付预付款、进度款
C. 承包人未按已确认修改的设计文件实施
D. 发包人提供的基准资料错误
E. 异常不利的气候条件

A B C D E

标记纠错

53.

投标保证金除现金外，可以是银行出具的（　　）。

A. 银行保函
B. 保兑支票
C. 银行汇票
D. 商业汇票
E. 现金支票

A B C D E

标记纠错

54.

设计施工总承包合同文件中规定，承包人建议书包括（　　）。

A. 分包人的施工方案
B. 承包人的工程设计方案和设备方案的说明
C. 分包方案
D. 承包方案
E. 对发包人要求中的错误说明

A B C D E

标记纠错

55.

合同各方的相关部门和谈判人员应对项目管理机构进行合同交底的内容包括（）。

A. 合同的主要内容
B. 合同订立中的特殊问题及待定问题
C. 合同管理评估和绩效考核
D. 合同实施计划及责任分配
E. 合同实施的主要风险

A B C D E

标记纠错

56.

在初步评审时，响应性评审的内容包括（　）。

A. 投标内容
B. 工期
C. 工程质量
D. 投标有效期
E. 资质证书

A B C D E

标记纠错

57.

《标准设计施工总承包招标文件》包括（　）。

A. 招标公告
B. 投标人须知
C. 评标办法
D. 合同条款及格式
E. 图纸

A B C D E

标记纠错

58.

下列行为属于勘察人违约的有（　）。

A. 勘察文件不符合法律及合同约定
B. 勘察人转包、违法分包
C. 发包人原因造成勘察停止
D. 发包人为按合同约定支付勘察费用
E. 发包人无法履行合同

A B C D E

标记纠错

59.

根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（　）。

A. 监理人是受发包人委托的发包人代表
B. 监理人是受发包人聘请的管理人
C. 监理人属于施工合同履行管理的独立第三方
D. 监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员
E. 监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织

A B C D E

标记纠错

60.

设计施工总承包合同中，不能索赔工期的情况有（　）。

A. 为他人提供方便
B. 发包人要求提前交货
C. 缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复
D. 发包人违约解除合同
E. 不可预见的物质条件

A B C D E

标记纠错

61.

设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（）。

A. 向承包人索赔
B. 没收承包人在现场的材料、设备和临时设施
C. 要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议
D. 对承包人实际完成工作的价值进行估价
E. 使用承包人文件

A B C D E

标记纠错

62.

按照施工合同示范文本的规定，由于（　　）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。

A. 发包人未按约定提供施工场地
B. 分包人对承包人的施工干扰
C. 发包人要求增加合同工作内容
D. 承包人的主要施工机械出现故障
E. 发包人未按约定支付进度款

A B C D E

标记纠错

63.

关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法正确的是（）。

A. 合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%
B. 卖方交付全部合同设备后，买方支付合同价格60%的交货款
C. 验收款为合同价格的25%
D. 结清款为合同价格的5%，只能在合同设备质量保证期届满后支付
E. 合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后14 日内支付

A B C D E

标记纠错

64.

ECC合同，下列属于工程施工合同文本的核心条款的是（　　）。

A. 发包商的主要责任
B. 工期
C. 补偿事件
D. 所有权
E. 法律的变化

A B C D E

标记纠错

65.

关于保证担保方式的说法，正确的有（）。

A. 以公益为目的的事业单位不能作为保证人
B. 当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C. 连带责任保证的责任重于一般保证的责任
D. 保证担保的范围不包括实现债权的费用
E. 当事人没有约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1 年

A B C D E

标记纠错

66.

下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（　）工程项目。

A. 采购人依法能够自行建设的
B. 涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的
C. 施工主要技术需要使用某项不可替代的特定专利的
D. 技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E. 公开招标费用与项目的价值相比不值得的

A B C D E

标记纠错

67.

关于施工预付款担保的表述中，正确的是（　　）。

A. 预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保
B. 建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同
C. 预付款担保的主要作用是保证发包人能够按合同规定进行竣工验收
D. 预付款担保的主要形式为银行保函
E. 如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿

A B C D E

标记纠错

68.

材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法不正确的有（）。

A. 以货物到达招标人指定的到货地点为依据
B. 包括出厂价，但不含增值税
C. 应当计入技术商务偏离加价
D. 不包括运输、保险费
E. 缺漏项加价不应计入

A B C D E

标记纠错

69.

进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，买方需承担的责任包括（　）。

A. 租船舱，支付运费
B. 承担货物装船后的一切风险和运费
C. 办理出口手续，并将货物装上船
D. 办理货物进口以及经由他国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费
E. 领取出口许可证

A B C D E

标记纠错

70.

除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括的内容有（　）。

A. 踏勘现场的费用
B. 进行设计、评估的费用
C. 发包人要求设计人进行试验检测的费用
D. 发包人要求设计人进行专项咨询的费用
E. 施工配合的费用

A B C D E

标记纠错

71.

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有（　）。

A. 组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底
B. 核对工程资料，进一步收集相关的地址、水文等资料
C. 编制施工组织设计和施工进度计划
D. 编制施工环保措施计划
E. 准备施工用的测量基准点，基准线和水准点等书面资料

A B C D E

标记纠错

72.

下列有关隐蔽工程与重新检验的说法，正确的有（　）。

A. 承包人自检合格后书面通知监理人验收
B. 监理人接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验
C. 若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验
D. 若监理人已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验
E. 重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延

A B C D E

标记纠错

73.

收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（　）。

A. 承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验
B. 承包人将记录送交监理人后可继续施工
C. 此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行
D. 监理人应签字确认
E. 承包人应停止施工，停工责任由发包人承担

A B C D E

标记纠错

74.

1.专用合同条款中约定的争议解决方式有（　）。

A. 向约定的仲裁委员会申请仲裁
B. 向有管辖权的人民法院提起诉讼
C. 提请争议评审组
D. 向有管辖权的人民法院申请审判
E. 双方协商处理

A B C D E

标记纠错

75.

发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。

A. 争议评审组由争议双方代表和有合同管理和工程实践经验的专家组成
B. 在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行
C. 争议双方接受评审意见后，由争议评审组拟定执行协议
D. 争议双方不接受评审意见，可以提交仲裁或提起诉讼
E. 仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行

A B C D E

标记纠错

76.

关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（　）。

A. 以取得材料所有权为目的
B. 以取得材料使用权为目的
C. 是双务合同
D. 是实践性合同
E. 是无偿合同

A B C D E

标记纠错

77.

关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法不正确的是（）。

A. 开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B. 买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C. 如果开箱检验时合同设备外包装与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D. 开箱检验的检验结果不得对抗此后发现的合同设备质量问题
E. 如开箱检验合格，则卖方不再承担包括合同设备质量在内的任何义务或责任

A B C D E

标记纠错

78.

材料采购合同履行中，合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（　）等违约责任。

A. 继续履行
B. 终止合同
C. 采取补救措施
D. 赔偿损失
E. 刑事责任

A B C D E

标记纠错

79.

在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括（　）。

A. 业主
B. 监理工程师
C. 承包商
D. 工程师
E. 设计师

A B C D E

标记纠错

80.

如果发包人希望在整体工程竣工前提前发挥部分区段工程的效益，应在专用条款内（　　）。

A. 约定分部移交区段的时间
B. 约定分部移交区段的名称
C. 约定分部移交区段的地点
D. 约定区段工程应达到的要求
E. 约定区段工程应达到的目标

A B C D E

标记纠错

2022监理工程师《建设工程合同管理》预测试卷2

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2022监理工程师《建设工程合同管理》预测试卷2

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）