2022监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷

1.

采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确的是（）。

A. 应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用以及寿命期末设备残值
B. 评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价
C. 评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价
D. 计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值

A B C D

标记纠错

2.

关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A. 法人应在政府主管部门备案
B. 法人应具有规定数额的经费
C. 法人应有自己的组织机构
D. 法人应抵押与经营规模相适应的财产

A B C D

标记纠错

3.

对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A. 设备和安装应当合并招标
B. 可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C. 应当由承包商负责采购
D. 供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

A B C D

标记纠错

4.

标准施工合同履行过程中，遇到冰雹、台风等异常恶劣的气候条件造成的停工属于 ( )

A. 不可原谅的延期
B. 承包人应承担的风险责任
C. 可原谅并给予补偿利润的延期
D. 可原谅给予延期，但是不补偿费用和利润

A B C D

标记纠错

5.

( )是投标人编制投标文件和报价的依据。

A. 投标人须知
B. 招标公告
C. 图纸
D. 招标文件

A B C D

标记纠错

6.

凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A. 16至60
B. 16至65
C. 18至60
D. 18至65

A B C D

标记纠错

7.

关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。

A. 合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B. 发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C. 发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任
D. 发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

A B C D

标记纠错

8.

对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。

A. 以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人
B. 召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人
C. 澄清时说明问题的来源
D. 如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期

A B C D

标记纠错

9.

建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件的协议。

A. 地质环境特征
B. 地质岩土特征条件
C. 地质地理环境特征和地下水分布情况
D. 地质地理环境特征和岩土工程条件

A B C D

标记纠错

10.

投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A. 交货期晚于招标文件规定的交货时间
B. 可以减少招标文件说明的预付款金额
C. 投标材料性能高于标准
D. 交货期早于招标文件规定的交货时间

A B C D

标记纠错

11.

在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）

A. 书面同意从工程款中扣留履约保证金
B. 按招标文件规定提交工程款支付担保
C. 按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
D. 按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保

A B C D

标记纠错

12.

竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A. 21
B. 28
C. 42
D. 56

A B C D

标记纠错

13.

关于委托代理关系的说法，正确的是（）。

A. 授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的
B. 总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担
C. 被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任
D. 在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担

A B C D

标记纠错

14.

根据《民通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（　　）。

A. 取得相应的执业资格证书
B. 有依法成立的公司
C. 具有中华人民共和国国籍
D. 具备相应的民事权利能力和民事行为能力

A B C D

标记纠错

15.

建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（）制度。

A. 许可
B. 评估
C. 登记
D. 备案

A B C D

标记纠错

16.

关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A. 分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付
B. 由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见
C. 买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除
D. 出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

A B C D

标记纠错

17.

对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货( )天前通知承包人。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 11

A B C D

标记纠错

18.

下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是 ( )

A. 合同责任单一，责任明确
B. 建设周期长
C. 可以减少设计变更
D. 可以减少承包人的索赔

A B C D

标记纠错

19.

设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。

A. 另行组织人员施工
B. 没收承包人在现场的材料.设备和临时设施
C. 要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议
D. 使用承包人文件

A B C D

标记纠错

20.

除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。

A. 竣工结算日
B. 基准日
C. 开标日
D. 合同签订日

A B C D

标记纠错

21.

FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A. 合同中规定此项工作为固定费率
B. 该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%
C. 工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%
D. 工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

A B C D

标记纠错

22.

发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的(　　)。

A. 20％
B. 30％
C. 35％
D. 40％

A B C D

标记纠错

23.

设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。

A. 通用条款
B. 专用条款
C. 合同协议书
D. 中标通知书

A B C D

标记纠错

24.

关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。

A. 经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包
B. 经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位
C. 根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位
D. 承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任

A B C D

标记纠错

25.

下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A. 招标人既可以自行招标，也可以委托招标
B. 招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标
C. 招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标
D. 招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

A B C D

标记纠错

26.

关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A. 评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密
B. 评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C. 评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D. 评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

A B C D

标记纠错

27.

某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。

A. 与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B. 改为直接发包
C. 用原招标文件重新招标
D. 修改招标文件后重新招标

A B C D

标记纠错

28.

依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。

A. 负责施工现场的安全保卫
B. 做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作
C. 审查施工实施方案
D. 组织设计交底

A B C D

标记纠错

29.

根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。

A. 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
B. 监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复
C. 逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求
D. 暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障

A B C D

标记纠错

30.

下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。

A. 按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B. 可以是独立承包人，也可以是联合体
C. 对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D. 未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

A B C D

标记纠错

31.

施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送(　　)审批。

A. 承包人
B. 发包人
C. 设计人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

32.

被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A. 从事非法活动
B. 驾驶无有效行驶证的机动车
C. 从事建筑施工工作
D. 醉酒

A B C D

标记纠错

33.

下列说法不正确的有（）。

A. 限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为
B. 限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为
C. 限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认
D. 无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为

A B C D

标记纠错

34.

FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。

A. 单价合同
B. 总价合同
C. 成本加酬金合同
D. 工程量清单计价

A B C D

标记纠错

35.

取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

A. 行业资质
B. 专业资质
C. 通用资质
D. 专项资质

A B C D

标记纠错

36.

能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A. 罢工
B. 法院判决
C. 行政行为
D. 仲裁机构裁决

A B C D

标记纠错

37.

《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于 20 日，该期限从（）开始计算。

A. 发出招标公告
B. 发出招标文件
C. 招标文件停止发售
D. 投标预备会结束

A B C D

标记纠错

38.

承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A. 发包人
B. 监理人
C. 设计人
D. 勘察人

A B C D

标记纠错

39.

监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。

A. 收到索赔通知书后的28天内
B. 收到索赔通知书后的42天内
C. 收到索赔意向通知书后的28天内
D. 收到索赔意向通知书后的42天内

A B C D

标记纠错

40.

可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。

A. 业主
B. 承包商
C. 分包商
D. 监理人

A B C D

标记纠错

41.

设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的( )编制招标文件。

A. 价款
B. 工期
C. 数量
D. 特点和需要

A B C D

标记纠错

42.

某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延 10 周，则第 4 周迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A. 迟交合同设备价格×0.5%
B. 迟交合同设备价格×1%
C. 合同价格×0.5%
D. 合同价格×1%

A B C D

标记纠错

43.

下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。

A. 按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起
B. 按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起
C. 按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止
D. 按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止

A B C D

标记纠错

44.

根据 NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A. 只能由承包商向项目经理通知补偿事件
B. 补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿
C. 为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件
D. 若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

A B C D

标记纠错

45.

公开招标的优点是（）。

A. 投标人及投标人的数量事先可以确定
B. 招标人所期待的投标人均参加了投标
C. 所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标
D. 招标人熟悉投标人的情况

A B C D

标记纠错

46.

某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，则评标委员会会对（）递交的备选投标方案予以考虑。

A. 所有投标人
B. 通过初步评审的投标人
C. 中标候选人
D. 中标人

A B C D

标记纠错

47.

关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A. 发包人只能是建设单位
B. 特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C. 承包人的综合资质只设甲级
D. 承包人必须是组织，不能是自然人

A B C D

标记纠错

48.

标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。

A. 因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效
B. 因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数
C. 适用于工程量清单中总价支付部分的工程款
D. 不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款

A B C D

标记纠错

49.

施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。

A. 应立即通知合同另一方当事人和监理人
B. 如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任
C. 如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告
D. 不能按期竣工的，应合理延长工期

A B C D

标记纠错

50.

关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A. 卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运
B. 每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运
C. 卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方
D. 卖方自负风险和费用进行卸货

A B C D

标记纠错

51.

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。

A. 监理人的指示延误
B. 发包人提供的材料和工程设备提前交货
C. 异常恶劣的气候条件
D. 法规变化引起的价格调整
E. 隐蔽工程重新检验质量合格

A B C D E

标记纠错

52.

根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查（）

A. 资质要求
B. 财务要求
C. 投标人名称
D. 投标函签字盖章
E. 投标文件格式

A B C D E

标记纠错

53.

履行合同的担保方式包括（　）。

A. 保证
B. 留置
C. 抵押
D. 定金
E. 违约金

A B C D E

标记纠错

54.

设计施工总承包模式下，发包人要求包括（　　）。

A. 功能要求
B. 工艺安排或要求
C. 合同价款
D. 技术要求及质量标准
E. 工作界区说明

A B C D E

标记纠错

55.

下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的有()。

A. 承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B. 发包人已同意投标文件中说明的分包，承包人还需要分包的工作，不需要经发包人同意
C. 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D. 分包人的资质能力不需要经过监理人审查
E. 发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

A B C D E

标记纠错

56.

工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是（）。

A. 监理单位与承包单位承担连带赔偿责任
B. 难以确定责任大小的，平均承担责任
C. 建设单位有权请求监理单位承担全部赔偿责任
D. 监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝
E. 监理单位无权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向承包单位追偿

A B C D E

标记纠错

57.

关于美国AIA合同文本说法错误的有()。

A. AIA适用于类似的项目管理类型
B. B系列：业主与建筑师之间的标准合同的文件
C. D系列：建筑师行业内部使用的文件
D. F系列：财务管理报表
E. 代理型CM合同承担项目的实施风险

A B C D E

标记纠错

58.

设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包括（）。

A. 未能按时提供文件
B. 发包人要求提前交货
C. 发包人原因指示的暂停工作
D. 发包人提供的材料、设备不符合要求
E. 重新试验表明材料、设备、工程质量合格

A B C D E

标记纠错

59.

违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A. 降低资质等级
B. 没收违法所得
C. 责令停业整顿
D. 吊销营业执照
E. 责令停止违法行为

A B C D E

标记纠错

60.

竣工结算的程序包括（）。

A. 承包人提交竣工付款申请单
B. 监理人审查
C. 签发竣工付款证书
D. 结清单生效
E. 支付

A B C D E

标记纠错

61.

投标人须知的内容主要涉及( )。

A. 对招标人的要求
B. 投标文件的组成
C. 招标文件的组成
D. 开标时间、地点和开标程序
E. 对评标委员会的要求

A B C D E

标记纠错

62.

某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标项目资格预审合格者的确定，说法不正确的是（）。

A. 如果通过详细评审申请人的数量为五家，则均通过资格预审
B. 如果通过详细评审申请人的数量为七家，则改变预审合格标准，不限制合格者数量
C. 如果通过详细评审申请人的数量为八家，则对各申请人的详细评审各项要素予以评分，选取排名前六的申请人通过资格预审
D. 如果通过详细评审申请人的数量为两家，可以重新组织资格预审
E. 如果通过详细评审申请人的数量不足三家，可以不再组织资格预审而直接发包

A B C D E

标记纠错

63.

下列对各报价方式理解正确的是（）。

A. EXW价包含货物运至施工现场的运输费用和保险费
B. FCA价包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用
C. FOB价包含从装运港运至目的港的运费
D. CIF价包含从装运港运至目的地的运费
E. CIP价包含保险费

A B C D E

标记纠错

64.

初步设计文件的深度应当满足（）。

A. 方案审批或报批的需要
B. 编制初步设计文件的需要
C. 初步设计审批的需要
D. 编制施工图设计文件的需要
E. 施工的需要

A B C D E

标记纠错

65.

下列合同法律关系的客体属于物的是（）。

A. 建筑材料采购合同
B. 工程承包合同
C. 项目贷款合同
D. 工程设计合同
E. 委托监理合同

A B C D E

标记纠错

66.

下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是（）。

A. 组织做好合同评审工作
B. 制定完善的合同管理制度和实施计划
C. 倡导构建合同各方合作共赢机制
D. 细化项目参建各相关方的合同界面管理
E. 落实细化合同交底工作

A B C D E

标记纠错

67.

订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括（）。

A. 本工程的批准文件（原件）
B. 用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）
C. 勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
D. 勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图
E. 工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图

A B C D E

标记纠错

68.

施工阶段施工工期12个月以上的工程，在调价公式的应用中的基本原则体现在（）。

A. 因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效
B. 因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数
C. 由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整
D. 人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整
E. 在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

A B C D E

标记纠错

69.

下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。

A. 由投标人按招标文件规定的时间.地点自行组织
B. 参加踏勘现场发生的费用由投标人自理
C. 非因招标人原因导致的踏勘现场人员伤亡和财产损失由投标人自行负责
D. 踏勘现场应当由全体投标人参加
E. 招标人在踏勘现场中介绍的情况应当完整准确，对投标人据此作出的判断和决策负责

A B C D E

标记纠错

70.

下列关于各报价方式下卖方责任理解正确的是（）。

A. 报EXW价的卖方在施工现场将货物交给买方后即完成交货
B. 报FCA价的卖方在指定地点将货物交给买方指定的承运人即完成交货
C. 报FOB价的卖方在指定装运港将货物装上买方指定的船只即完成交货
D. 报CIF价的卖方负责办理租船订舱并承担从装运港运至目的地的保险费
E. 报CIP价的卖方负责与承运人签订运输协议但不承担货物运至目的地的保险费

A B C D E

标记纠错

71.

施工准备阶段，监理人对承包人报送的（）进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。

A. 地下管线和地下设施的相关资料
B. 设计文件
C. 施工组织设计
D. 质量管理体系
E. 环境保护措施

A B C D E

标记纠错

72.

设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。

A. 符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求
B. 深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可
C. 注明工程合理使用寿命年限
D. 可以指定生产厂及供应商
E. 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施

A B C D E

标记纠错

73.

采用综合评估法对设计投标文件进行详细评审时的内容包括（）。

A. 形式评审
B. 资格评审
C. 响应性评审
D. 设计方案评审
E. 投标报价评审

A B C D E

标记纠错

74.

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议时，下列处理正确的是（）。

A. 应当根据评标委员会主席的意见作出结论
B. 应当根据多数成员的意见作出结论
C. 持不同意见的成员可以口头说明不同意见及理由，评标报告应当注明该不同意见
D. 持不同意见的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由
E. 未在评标报告上签署不同意见及理由的成员，视为不同意评标报告

A B C D E

标记纠错

75.

工程勘察设计招标的主要环节有（）。

A. 竣工验收
B. 投标单位资格预审
C. 发售招标文件
D. 编制招标文件
E. 在具备勘察设计招标条件后发布招标公告

A B C D E

标记纠错

76.

下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是( )。

A. 建筑工程专业资质可以设丁级
B. 工程设计综合资质只设甲级
C. 根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级
D. 工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级
E. 工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质

A B C D E

标记纠错

77.

取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接（）等工程勘察劳务业务。

A. 岩土工程治理
B. 工程钻探
C. 凿井
D. 各等级的工程勘察业务
E. 各专业（海洋工程勘察除外）的工程勘察业务

A B C D E

标记纠错

78.

工程勘察资质分为(　　)。

A. 工程勘察综合资质
B. 工程勘察总包资质
C. 工程勘察专业资质
D. 工程勘察分包资质
E. 工程勘察劳务资质

A B C D E

标记纠错

79.

下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。

A. 申请函的签字盖章
B. 资质条件
C. 财务状况
D. 项目经理资格
E. 申请人名称是否与营业执照一致

A B C D E

标记纠错

80.

某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，下列（）资料错误在承包人复核时未被发现，但其导致的损失仍由发包人承担。

A. 发包人要求中引用的原始数据和资料
B. 对工程的工艺安排
C. 试验和检验标准
D. 对某工程部分功能的要求
E. 承包人可以核实的数据

A B C D E

标记纠错

2022监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷4

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2022监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷4

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）