2021年一建建设工程项目管理模拟考试

1.

关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。

A. 国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制
B. 国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式
C. 国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商
D. FIDIC 合同中，DAB 提出的裁决是强制性的

A B C D

标记纠错

2.

建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括（）。

A. 负责与承包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系
B. 完成水、电、热、电信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求
C. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准
D. 对工程的工期和质量向发包人负责

A B C D

标记纠错

3.

关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（）。

A. I级预警表示生产活动处于正常状态
B. IV级预警一般用蓝色表示
C. II级预警表示处于事故的上升阶段
D. III级预警表示受到事故的严重威胁

A B C D

标记纠错

4.

关于施工合同跟踪的说法，错误的是（）。

A. 承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查
B. 合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比
C. 工程承包人可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比
D. 合问跟踪的内容包括业主是否及时给予了指令、答复等

A B C D

标记纠错

5.

下列不属于建设工程项目的信息类型的是（）。

A. 组织类信息
B. 合同类信息
C. 经济类信息
D. 法规类信息

A B C D

标记纠错

6.

关于施工过程的质量验收内容的说法，正确的是（）。

A. 检验批应由总监理工程师组织验收
B. 分部工程质量验收应符合的要求包括所含检验批的质量均应验收合格
C. 检验批是工程验收的最小单位
D. 分部工程验收的人员只有总监理工程师

A B C D

标记纠错

7.

预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅱ级预警用（）。

A. 红色
B. 橙色
C. 黄色
D. 蓝色

A B C D

标记纠错

8.

某地区发生爆炸事故，事故造成 50 人死亡，105 人重伤，直接经济损失达 1.5 亿元，关于该事故调查的说法，正确的是（）。

A. 由事故发生地级省人民政府直接组织事故调查组织进行调查
B. 由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
C. 由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查进行调查
D. 由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

A B C D

标记纠错

9.

项目施工准备阶段的施工预算成本计划是（　　）

A. 竞争性成本计划
B. 指导性成本计划
C. 战略性成本计划
D. 实施性成本计划

A B C D

标记纠错

10.

施工项目管理规划由（）编制。

A. 业主方
B. 设计方
C. 施工方
D. 监理方

A B C D

标记纠错

11.

在工程担保中，预付款担保的主要形式是（　　）

A. 保证金
B. 抵押
C. 保证担保
D. 银行保函

A B C D

标记纠错

12.

关于安全生产事故应急预案的管理，下列说法中正确的是（）。

A. 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案应报上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门备案
B. 实行安全生产许可的生产经营单位，其综合应急预案和专项应急预案按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案
C. 生产经营单位的现场处置方案应至少每年组织一次进行安全生产应急演练
D. 生产经营单位应每半年组织一次综合应急预案演练

A B C D

标记纠错

13.

建设单位应在工程竣工验收前（）个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。

A. 7
B. 3
C. 14
D. 15

A B C D

标记纠错

14.

下列选项中，不属于物资采购合同验收依据的是（　　）

A. 采购合同
B. 一方当事人封存的样品
C. 产品合格证、检验单
D. 供货方提供的发货单、计量单、装箱单

A B C D

标记纠错

15.

关于建设工程现场文明施工管理的说法，不正确的有（）。

A. 沿工地四周连续设置围挡，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于2.5m
B. 施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度
C. 项目经理是施工现场文明施工的第一责任人
D. 施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地排入下水道和排水河道

A B C D

标记纠错

16.

应用隔声结构、阻碍噪声向空间传播，这属于施工现场噪声控制措施中（）。

A. 声源控制
B. 接收者的防护
C. 人为噪声的控制
D. 传播途径的控制

A B C D

标记纠错

17.

关于职业健康安全管理体系与环境管理体系的体系文件编制要求，正确的是（）。

A. 体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次
B. 程序文件是管理体系的纲领性文件
C. 标准要求的要写到只属于作业文件编写和实施应遵循的原则
D. 作业文件只包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则

A B C D

标记纠错

18.

关于建设工程施工招标应具备的条件，下列说法错误的是（）。

A. 招标人已经依法成立
B. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准
C. 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D. 相应资金已经就位

A B C D

标记纠错

19.

城市道路上有一个窨井没有盖，既要设防护栏又要设警示牌，既要设照明灯又要设警示红灯。这主要反映安全事故隐患处理原则中的（）。

A. 单项隐患综合治理原则
B. 冗余安全度治理原则
C. 重点治理原则
D. 动态治理原则

A B C D

标记纠错

20.

工序交接检查的“三检”制度是指（??）

A. 自检、抽检、专检
B. 自检、互检、面检
C. 抽检、专检、对检
D. 自检、互检、专检

A B C D

标记纠错

21.

建设工程项目环境管理的目的在于（）。

A. 通过保护生态环境使社会的经济发展与人类生存环境相协调
B. 通过保护生态环境使环境能够服务于人类经济社会的发展
C. 通过保护生态环境使环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏
D. 通过保护生态环境使工程项目施工场界内的污染得到有效防治

A B C D

标记纠错

22.

关于施工合同文件中发包人的责任与义务，下列说法正确的是（）。

A. 发包人最迟不得晚于开工日期前7天向承包人提供图纸
B. 发包人应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续
C. 发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件
D. 除通用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后14天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明

A B C D

标记纠错

23.

设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于（　　）和设计方本身的利益。

A. 业主方的利益
B. 施工方的利益
C. 项目的整体利益
D. 项目的投资目标

A B C D

标记纠错

24.

履约担保是招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。建设工程履约担保的有效期是（）。

A. 合同签订之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日
B. 合同生效之日至工程完工之日
C. 承包人收到工程预付款之日至工程完工之日
D. 工程开工之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日

A B C D

标记纠错

25.

根据全面质量管理的思想，工程项目的全面质量管理是指对（　　）的全面管理。

A. 工程质量形成过程
B. 工程建设各参与方
C. 工程建设所需的材料、设备
D. 工程质量和工作质量

A B C D

标记纠错

26.

关于应急预案体系的说法，正确的是（）。

A. 只包括综合应急预案和专项应急预案
B. 针对脚手架拆除编制的预案属于现场处置方案
C. 针对基坑开挖编制的预案属于专项应急预案
D. 生产规模小、危险因素少的生产经营单位，专项应急预案和现场处置方案可以合并编写

A B C D

标记纠错

27.

下列关于赢得值法的四个评价指标的说法中，正确的是（??）

A. 当费用偏差为负值时，即表示项目运行低于预算费用
B. 当进度偏差为负值时，表示实际进度提前
C. 当进度绩效指数<1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度慢
D. 当费用绩效指数>1时，表示超支，即实际费用高于预算费用

A B C D

标记纠错

28.

我国的建设工程监理属于国际上（）项目管理的范畴。

A. 业主方
B. 总包方
C. 监理方
D. 设计方

A B C D

标记纠错

29.

开展（　　）质量管理的重要手段就是运用目标管理方法，将组织的质量总目标逐级进行分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系，发挥组织系统内部每个工作岗位在实现质量总目标过程中的作用。

A. 全面
B. 全方位
C. 全员参与
D. 全过程

A B C D

标记纠错

30.

下列建设工程施工合同的风险中，不属于管理风险的有（）。

A. 政府工作人员干预
B. 环境调查不深入
C. 投标策略错误
D. 合同条款不严密

A B C D

标记纠错

31.

关于工程咨询合同，下列不属于咨询费计算方法的是（）。

A. 人月费单价法
B. 按日计费法
C. 工程建设费百分比法
D. 实际费用法

A B C D

标记纠错

32.

关于事故上报的程序，不正确的是（）。

A. 安监部门每级上报时间不超过2小时
B. 只有较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安监职责的部门
C. 只有一般事故逐级上报至设区的市人民政府安全生产监督管理部门和负有安监职责的部门
D. 只有特别重大事故逐级上报至国务院安监部门和负有安监职责的部门

A B C D

标记纠错

33.

按合同风险产生的原因分，下列属于合同工程风险的是（）。

A. 非法分包
B. 工程变更
C. 偷工减料
D. 以次充好

A B C D

标记纠错

34.

以下关于单价合同中的说法，正确的是（）。

A. 单价合同中业主和承包商都存在工程量方面的风险
B. 变动单价合同条件下，通货膨胀带来的风险对承包商的影响较大
C. 固定单价合同适用于工期较短，工程量变化幅度不大的项目
D. 采用固定单价合同，对业主的投资控制有利

A B C D

标记纠错

35.

当网络计划关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（）的工作进行调整。

A. 资源强度小或直接费用高
B. 资源强度小或费用低
C. 资源占用量大或直接费用高
D. 资源占用量小或直接费用高

A B C D

标记纠错

36.

工期延误中，两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合称为（）。

A. 单一延误
B. 共同延误
C. 交叉延误
D. 组合延误

A B C D

标记纠错

37.

建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值，下列属于工程使用增值的是（??）

A. 确保工程建设安全
B. 有利于环保
C. 有利于成本控制
D. 有利于进度控制

A B C D

标记纠错

38.

下列不属于采用仲裁方式解决合同争议特点得是（）。

A. 仲裁程序效率高
B. 仲裁程序花费的费用少
C. 仲裁程序一般采用公开审理的方式
D. 仲裁程序由相应的专业人士担任仲裁员

A B C D

标记纠错

39.

合同跟踪的对象不包括（）。

A. 工程施工的质量
B. 工程的进度计划
C. 工程小组或分包人的工程或工作
D. 业主与监理的工作

A B C D

标记纠错

40.

下列关于工程咨询合同计价方式的说法错误的是（）。

A. 咨询服务中最常用、最基本的以咨询内容为基础的计费方法是人月单价法
B. 人月单价法不仅仅是咨询人员的工资
C. 咨询服务费包括酬金、可报销费用和不可预见费用
D. 咨询人月在估算成本和确定合理的固定酬金时，必须首先明确工作范围

A B C D

标记纠错

41.

任何设计意图都要通过施工来实现，设计意图不能脱离现实的施工技术和装备水平，否则再好的设计意图也无法实现。这体现了项目（）质量控制。

A. 观感性
B. 功能性
C. 经济性
D. 施工可行性

A B C D

标记纠错

42.

某单代号网络计划如下图，其计算工期是（）天。

A. 14
B. 15
C. 16
D. 17

A B C D

标记纠错

43.

下列不属于分部工程质量验收合格应符合的条件的是（）。

A. 所含分项工程的质量均应验收合格
B. 所含分项工程的质量验收记录应完整
C. 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定
D. 观感质量应符合要求

A B C D

标记纠错

44.

施工质量控制中事中控制的关键是（）。

A. 确保工序质量合格
B. 杜绝质量事故发生
C. 工序质量、工作质量和质量控制点的控制
D. 坚持质量标准

A B C D

标记纠错

45.

横道图计划的特点之一是（）。

A. 适用于大的进度计划系统
B. 能方便地确定关键工作
C. 工作之间的逻辑关系不易表达清楚
D. 计划调整只能采用计算机进行

A B C D

标记纠错

46.

在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或待运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。

A. 需方收货戳记
B. 承运单位签发
C. 供方向承运单位提出申请
D. 货物送达交货地点

A B C D

标记纠错

47.

下列属于人的不安全行为的是（）。

A. 技术上的缺陷
B. 作业方法导致的物的不安全状态
C. 未正确使用个人的防护用品、用具
D. 个人防护用品缺陷

A B C D

标记纠错

48.

关于建设工程安全事故的处理，下列说法中正确的是（）。

A. 有关部门逐级上报事故，每级上报的时间不得超过 2小时，严禁越级上报
B. 事故调查组应当自事故发生之日起 60日内提交事故调查报告
C. 事故调查报告的内容应包括对事故责任者的处罚决定
D. 对于较大事故，人民政府应当自收到事故调查报告之日起 30日内作出批复

A B C D

标记纠错

49.

建设工程安全事故处理“四不放过”原则不包括（）。

A. 事故单位未受到处理不放过
B. 事故原因未查清不放过
C. 事故责任人和周围群众没有受到教育不放过
D. 事故没有制定切实可行的整改措施不放过

A B C D

标记纠错

50.

当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（）的定为A类问题，实施重点管理。

A. 0-50％
B. 0-70％
C. 0-80％
D. 0-90％

A B C D

标记纠错

51.

关于施工现场职业健康安全卫生的要求，下列说法正确的是（）。

A. 宿舍内通道宽度不得小于1.1m
B. 制作间灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.5m
C. 食堂内门窗下方应设不低于0.3m的防鼠挡板
D. 粮食存放台距墙和地面应大于0.5m

A B C D

标记纠错

52.

关于安全生产事故应急预案管理的说法中正确的是（）。

A. 对应急预案的评审必须采取召开听证会的形式
B. 政府有关部门的工作人员和相关安全生产及应急管理方面的专家均可参加评审
C. 安全生产监督管理部门的应急预案，应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案
D. 中央管理的总公司的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案

A B C D

标记纠错

53.

使用因果分析图法，首先画出因果分析图，逐层深入排查可能原因，然后确定其中（），进行有的放矢的处置和管理。

A. 直接原因
B. 次要原因
C. 所有原因
D. 最主要原因

A B C D

标记纠错

54.

索赔费用的计算方法不包括（　　）。

A. 实际费用法
B. 总费用法
C. 预算费用法
D. 修正的总费用法

A B C D

标记纠错

55.

关于总时差为TF与自由时差为FF，下列各项的关系式中一定成立的是（）。

A. TF=FF
B. TF>FF
C. TF
D. TF≥FF

A B C D

标记纠错

56.

全面质量管理(TQC)的主要特点不包括（）。

A. 以顾客满意为宗旨
B. 提倡预防为主
C. 提倡科学管理
D. 不领导参与质量方针的制定

A B C D

标记纠错

57.

项目目标动态控制的准备工作是（　　）

A. 收集项目目标的实际值
B. 对项目目标的计划值和实际值进行比较
C. 对项目目标进行调整
D. 将项目的目标进行分解

A B C D

标记纠错

58.

根据《建设工程施工专业分包合同》（GF-2003-0213），下列说法正确的是（）。

A. 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地
B. 分包人可直接致函发包人或工程师
C. 就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令
D. 分包合同价与总承包合同相应部分的价款存在连带关系

A B C D

标记纠错

59.

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于合同文件的优先解释顺序，正确的有（）。

A. 专用合同条款优先于投标函及其附录
B. 专用合同条款及其附件优先于中标通知书
C. 图纸优先于技术标准和要求
D. 合同协议书优先于中标通知

A B C D

标记纠错

60.

不属于安全技术交底的内容的是（）。

A. 相应的安全操作规程和标准
B. 发生事故后应及时采用的急救措施
C. 针对危险点的具体预防措施
D. 参加安全技术交底的相关人员

A B C D

标记纠错

61.

关于物资采购合同交货日期的说法，正确的是（）。

A. 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
B. 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准
C. 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
D. 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准

A B C D

标记纠错

62.

组成 FIDIC 合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）。

A. 合同通用条款
B. 合同协议书
C. 投标书
D. 合同专用条款

A B C D

标记纠错

63.

采用单价合同招标时，对于招标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再投标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）的特点。

A. 工程量优先
B. 总价优先
C. 单价优先
D. 风险均摊

A B C D

标记纠错

64.

关于成本加酬金合同的说法，错误的是（）。

A. 当实行总承包管理时，一般可以采用成本加酬金合同
B. 成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整
C. 成本加固定比例费用的合同，不利于缩短工期和降低成本
D. 当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用最大成本加费用合同

A B C D

标记纠错

65.

在沟通过程中作为沟通的出发点和落脚点的沟通要素是（）。

A. 沟通主体
B. 沟通介体
C. 沟通客体
D. 沟通渠道

A B C D

标记纠错

66.

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于合同文件的优先解释顺序，正确的有（）。

A. 专用合同条款优先于投标函及其附录
B. 合同协议书优先于中标通知书
C. 图纸优先于技术标准和要求
D. 工程量清单优先于合同协议书

A B C D

标记纠错

67.

债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（）担保。

A. 保证
B. 质押
C. 抵押
D. 留置

A B C D

标记纠错

68.

重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，（）批准。

A. 施工单位技术负责人
B. 项目负责人
C. 项目技术负责人
D. 总承包单位技术负责人

A B C D

标记纠错

69.

承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容不能包括（）。

A. 索赔证据
B. 索赔事件总述
C. 索赔合理性论述
D. 索赔意向通知

A B C D

标记纠错

70.

索赔报告的关键部分是（）。

A. 索赔款项（和/或工期）计算部分
B. 证据部分
C. 论证部分
D. 总述部分

A B C D

标记纠错

71.

下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有（）。

A. 事故防范措施和计划
B. 工程施工方案
C. 现场与公用防火设施的可用性
D. 承包方管理人员的能力E：引起火灾和爆炸的因素

A B C D

标记纠错

72.

关于建造师和项目经理的说法，正确的是（）。

A. 取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理
B. 大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任
C. 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位
D. 取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理

A B C D

标记纠错

73.

建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。

A. 项目实施的总体部署
B. 总进度规划
C. 项目进度系统条件分析
D. 确定里程碑事件的计划进度目标
E. 总进度目标实现的条件

A B C D E

标记纠错

74.

关于项目参与各方项目管理的说法，正确的是（）。

A. 业主方项目管理的投资目标指的是项目的总投资目标
B. 设计方的项目管理目标不包括项目的投资目标
C. 施工方的项目管理不包括安全管理
D. 供货方的项目管理工作主要在施工阶段，但也涉及准备阶段、设计阶段等
E. 项目总承包方项目管理的目标包括项日的总投资目标等

A B C D E

标记纠错

75.

下列施工成本管理的措施中,属于经济措施的有（）。

A. 对施工方案进行经济效果分析论证
B. 通过生产要素的动态管理控制实际成本
C. 抽检进场的工程材料、构配件质量
D. 对各种变更及时落实业主签证并结算工程款E：对施工成本管理目标进行风险分析并制定防范性对策

A B C D

标记纠错

76.

单位工程施工组织设计和施工方案都包括的内容有（　　）

A. 工程溉况
B. 施工部署
C. 施工进度计划
D. 施工准备与资源配置计划
E. 施工现场平面布置

A B C D E

标记纠错

77.

关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。

A. 在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费
B. 施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金
C. 编制按施工进度的施工成本计划，可利用控制项目进度的网络图
D. 编制施工成本计划的关键是确立目标成本
E. 按进度编制的施工成本计划可以用“时间—成本累积曲线”来表示

A B C D E

标记纠错

78.

采用赢得值法进行成本费用分析，关于下图，正确的分析有（）。

A. ACWP＞BCWS＞BCWP
B. 效率较低
C. SV＜0；CV＜0
D. 进度较慢
E. 投入延后

A B C D E

标记纠错

79.

某商品混凝土目标成本为 494400 元，实际成本为 497016 元，比目标成本增加 2616 元，具体见下图，则（）

A. 因为产量增加，使成本增加 6136 元
B. 因为单价降低，使成本降低 8343 元
C. 因为损耗率增加，使成本增加了 4779 元
D. 因为损耗率增加，使成本增加了 4800 元
E. 关于本题采用的分析方法，应先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值

A B C D E

标记纠错

80.

下列不属于成本考核中依据的成本计划数量指标的是（）。

A. 按子项汇总的工程项目计划总成本指标
B. 设计预算成本计划降低率
C. 责任目标成本计划降低率
D. 设计预算总成本计划降低额
E. 责任目标总成本计划降低额

A B C D E

标记纠错

81.

采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（）。

A. 工期风险
B. 价格风险
C. 工作量风险
D. 施工技术方案引发的风险
E. 政治风险

A B C D E

标记纠错

82.

施工成本分析的基本方法包括（　　）

A. 比较法
B. 比率法
C. 差额计算法
D. 连环置换法
E. 实际费用法

A B C D E

标记纠错

83.

某工程双代号网络计划如下图所示(时间单位：d)，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（　　）。

A. 关键线路有2条
B. 工作1—3与工作3—6的总时差不等
C. 工作4—7与工作5—7的自由时差相等
D. 工作2—6的总时差与自由时差相等
E. 工作3—6的总时差与自由时差不等

A B C D E

标记纠错

84.

根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业资产管理的有（　　）

A. 财务管理
B. 空间管理
C. 用户管理
D. 现代化管理
E. 维修管理‘

A B C D E

标记纠错

85.

成本分析常用的方法包括（）。

A. 比较法
B. 比率法
C. 差额计算法
D. 连环置换法
E. 实际费用法

A B C D E

标记纠错

86.

下列选项中可作为质量控制点的部位或环节的是（　　）。

A. 施工过程中的薄弱环节
B. 对上道工序有较大影响的下道工序
C. 采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节
D. 技术难度大的工序或环节
E. 用户反馈指出的不良工序

A B C D E

标记纠错

87.

关于建设工程安全事故报告的处理措施中说法正确的是（）。

A. 安全生产事故发生后，现场有关人员应立即向本单位负责人进行报告
B. 事故现场有关人员任何时候都可以直接向事故发生地县级以上人民政府安监部和负有安监职责的有关部门报告
C. 重大事故要逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安监部和负有安监职责的有关部门
D. 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查
E. 事故调查组应当自事故发生之日起45日内提交事故调查报告

A B C D E

标记纠错

88.

政府对工程项目质量监督的内容包括（）。

A. 执行法律法规和工程建设强制性标准的情况
B. 进入被检查单位的施工现场进行检查
C. 发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D. 对工程竣工验收进行监督
E. 依法对违法违规行为实施处罚

A B C D E

标记纠错

89.

关于建造师和项目经理的说法，正确的有（）。

A. 大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任
B. 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定
C. 建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位
D. 项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人.并取得发包人的书面同意
E. 承包人需要更换项目经理的，应提前28天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意

A B C D E

标记纠错

90.

有关项目目标控制方法的说法，正确的有（）。

A. 项目目标动态控制工作程序的第一步是将项目目标进行分解
B. 当计划值与实际值产生偏差时，必须调整项目的目标
C. 为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制
D. 项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论
E. 项目目标动态控制有利于项目目标的实现

A B C D E

标记纠错

91.

关于施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。

A. 施工总承包管理单位不参与具体工程的施工
B. 分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则
C. 由施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调
D. 业主方的招标及合同管理工作量较大
E. 开工日期不可能太早，建设周期会较长

A B C D E

标记纠错

92.

下列属于项目管理机构负责人的权限的有（）。

A. 进行授权范围内的任务分解和利益分配
B. 组织或参与评价项目管理绩效
C. 主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作
D. 参与组织对项目各阶层的重大决策
E. 在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度

A B C D E

标记纠错

93.

下列选项中，属于施工成本控制依据的有（??）

A. 工程承包合同
B. 施工成本计划
C. 进度报告
D. 施工图纸
E. 工程变更

A B C D E

标记纠错

94.

属于项目管理工作流程组织的有（）。

A. 管理职能分工
B. 物质流程组织
C. 工作任务分工
D. 信息处理工作流程组织
E. 管理工作流程组织

A B C D E

标记纠错

95.

某双代号网络计划如下图（图中粗实线为关键工作），若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有（）。

A. 1-2
B. 3-5
C. 2-7
D. 4-5 E：6-8

A B C D

标记纠错

96.

成本分析的内容包括（）。

A. 综合项目成本分析
B. 时间节点成本分析
C. 单位工程成本分析
D. 季度成本分析
E. 组织单元成本分析

A B C D E

标记纠错

97.

下列不属于总进度纲要主要内容的是（）。

A. 总进度规划
B. 确定里程碑事件的计划进度目标
C. 项目结构分析
D. 项目的工作编码
E. 收集类似项目的进度资料

A B C D E

标记纠错

98.

某单代号网络计划如下图所示：下列正确的有（）

A. 工作 C 的自由时差为 2
B. 工作 B 的总时差为 2
C. 工作 A 的自由时差为 5
D. 工作 H 的总时差为 2
E. 工作 D 的最迟开始是 6

A B C D E

标记纠错

99.

某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划见下图，图中的错误有（　　）

A. 有多个终点节点
B. 有多个起点节点
C. 工作代号重复
D. 不符合给定逻辑关系
E. 节点编号有误

A B C D E

标记纠错

2021年一级建造师建设工程项目管理模拟考试4

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2021年一级建造师建设工程项目管理模拟考试4

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）