2022年监理工程师《建设工程合同管理》押题密卷6

1.

某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。

A. 评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑
B. 评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案
C. 只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑
D. 只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑

A B C D

标记纠错

2.

招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A. 目的
B. 时间
C. 内容
D. 方法

A B C D

标记纠错

3.

对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A. 为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，应当采用设备和安装合并招标
B. 可以按照设备和安装工程所占的数量比例来确定具体招标类型
C. 应当由承包商负责采购招标
D. 供货方可以自己生产设备，也可以通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

A B C D

标记纠错

4.

某工程竣工验收阶段，承包人于 4 月 6 日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4 月 8 日收到报告后，经审查于 4 月 20 日认为具备竣工验收条件，并于 4 月 26 日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（）。

A. 4月6日
B. 4月8日
C. 4月20日
D. 4月26日

A B C D

标记纠错

5.

《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指（）。

A. 承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B. 承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C. 承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用
D. 承包人向发包人的投标报价

A B C D

标记纠错

6.

招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。

A. 有从事招标代理业务的营业场所
B. 有从事招标代理业务的相应资金
C. 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
D. 有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库

A B C D

标记纠错

7.

某招标项目重新投标后，投标人仍少于 3 家，这时可以（）。

A. 与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B. 改为直接发包
C. 用原招标文件重新招标
D. 修改招标文件后重新招标

A B C D

标记纠错

8.

下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。

A. 申请函的签字盖章
B. 资质条件
C. 财务状况
D. 项目经理资格

A B C D

标记纠错

9.

约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。

A. 迟延发出开工通知
B. 合同工期予以顺延
C. 提前7 天向承包人发出开工通知
D. 以开工条件具备的时间为开工日期

A B C D

标记纠错

10.

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。

A. 招标人的意见
B. 评标委员会主席的意见
C. 多数成员的意见
D. 政府主管部门的意见

A B C D

标记纠错

11.

下列招标项目中，不能采用经评审的最低投标价法评标的是（）。

A. 施工招标
B. 材料招标
C. 设备招标
D. 设计招标

A B C D

标记纠错

12.

编制施工招标资格预审文件时，应当（）。

A. 不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知前附表”
B. 不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“资格审查办法”
C. “申请人须知”用于进一步明确正文中的未尽事宜
D. “资格审查办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

A B C D

标记纠错

13.

采用综合评估法进行机电产品采购评标时，每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果是（）。

A. 独立评价值
B. 加权评价值
C. 综合评价值
D. 基准评价值

A B C D

标记纠错

14.

关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。

A. 以设备寿命周期成本为基础的评标办法属于评标价法
B. 投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当给予评标优惠
C. 评标时不考虑运输费用
D. 评标时不对价格进行贴现计算

A B C D

标记纠错

15.

关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。

A. 监理人对施工合同履行实施管理，因此是施工合同的当事人
B. 监理人是发包人聘请的管理人，因此属于发包人一方人员
C. 监理人在授权范围内独立工作，并不是一切行为均遵照发包人的指示
D. 监理人与承包人没有任何利益关系

A B C D

标记纠错

16.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A. 发包人
B. 其中一个承包人
C. 多个承包人分别
D. 组成联合体

A B C D

标记纠错

17.

根据《标准设计施工总承包招标文件》通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。

A. 视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作
B. 视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作
C. 视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作
D. 视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

A B C D

标记纠错

18.

下列关于设计施工总承包合同的联合体承包人，说法正确的是（）。

A. 为确保全面履行合同，发包人和监理人应与联合体各成员联系
B. 发包人和监理人应负责协调联合体各成员全面履行合同
C. 联合体承包人未经发包人同意不得擅自修改联合体协议
D. 联合体承包人为了更好地履行合同可以直接改变联合体的组成

A B C D

标记纠错

19.

某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，下列发包人要求中存在的错误在承包人复核时未被发现，其导致的损失由承包人自行承担的是（）。

A. 引用的原始数据和资料错误
B. 试验和检验标准错误
C. 承包人可以核实的资料错误
D. 对工程的工艺要求错误

A B C D

标记纠错

20.

根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A. 事先征得监理人同意，并通知设计人
B. 事先征得监理人同意，并通知发包人
C. 事先征得设计人同意，并通知监理人
D. 事先征得发包人同意，并通知监理人

A B C D

标记纠错

21.

关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A. 买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电
B. 卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C. 卖方应对合同设备的安装、调试质量承担责任
D. 如卖方提供技术服务，则不对合同设备的安装、调试质量承担责任

A B C D

标记纠错

22.

依据FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未通知工程师并说明记录中不准确之处，则工程师的记录应视为准确并予认可。

A. 7
B. 14
C. 15
D. 21

A B C D

标记纠错

23.

根据《标准设计招标文件》，采用综合评估法对设计投标文件进行详细评审时的内容包括（）。

A. 资信业绩评审
B. 资格评审
C. 响应性评审
D. 项目管理机构评审

A B C D

标记纠错

24.

根据《标准施工招标文件》，组织踏勘现场应在投标截止时间（）日前及投标预备会召开前进行。

A. 5
B. 7
C. 10
D. 15

A B C D

标记纠错

25.

对于技术、性能有专门要求的招标项目，宜采用的评标方法是（）。

A. 经评审的最低投标价法
B. 有限数量评审法
C. 最低投标价法
D. 综合评估法

A B C D

标记纠错

26.

采购境外货物时，由卖方负责在指定地点将货物交给买方指定的承运人，并承担将货物在买方指定地点交由承运方保管之前的一切运输费用的报价是（）。

A. FOB价
B. CIF价
C. EXW价
D. FCA价

A B C D

标记纠错

27.

材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人评标总价的计算以（）为依据。

A. 货物交给指定承运人
B. 货物到达指定到货地点
C. 货物装上运输工具
D. 货物在仓库门口交付

A B C D

标记纠错

28.

招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

A B C D

标记纠错

29.

大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。

A. 将价格、商务、技术、产地等作为一级评价因素
B. 将投标文件对评价因素的最优响应值作为基准评价值
C. 投标人的投标价超出最高投标限价时，增加其评标价格
D. 否决第一级技术评价因素评价值低于平均评价值的投标

A B C D

标记纠错

30.

勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A. 属于无条件的、不可撤销担保
B. 担保期限至签收最后一批勘察成果文件之日
C. 担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付
D. 如发包人和勘察人变更合同未经担保人同意，担保人不再承担担保义务

A B C D

标记纠错

31.

下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是（）。

A. 协议书、投标保函、履约保函
B. 协议书、履约保函
C. 协议书、预付款保函、履约保函
D. 协议书、预付款保函

A B C D

标记纠错

32.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，以投标截止日期前第（）天定义为“基准日”。

A. 14
B. 28
C. 30
D. 60

A B C D

标记纠错

33.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人应对施工方法的（）负责。

A. 完备性、正确性、先进性
B. 安全性、正确性、经济性
C. 适用性、先进性、可靠性
D. 完备性、安全性、可靠性

A B C D

标记纠错

34.

《标准施工招标文件》通用条款规定，承包人以（）的市场价格编制工程报价。

A. 基准日后
B. 基准日前
C. 基准日前第28天
D. 投标截止日前

A B C D

标记纠错

35.

发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。

A. 施工场地移交不包括施工临时占地
B. 只能一次移交完成，不可以分次移交
C. 可以一次移交完成，也可以分次移交
D. 以不影响单位工程的施工为原则

A B C D

标记纠错

36.

根据《标准施工招标文件》通用条款，工程保险采用不足额投保方式，工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分由（）负责补偿。

A. 发包人
B. 承包人
C. 事件的风险负责人
D. 监理人

A B C D

标记纠错

37.

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A. 按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B. 在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C. 批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D. 组织编制施工“合同进度计划”

A B C D

标记纠错

38.

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和工期延误由（）承担。

A. 承包人
B. 发包人
C. 监理人
D. 根据检查结果合格与否判断

A B C D

标记纠错

39.

施工合同履行中，承包人接受索赔处理结果，发包人应在（）后的28天内完成赔付。

A. 监理人收到索赔意向通知书
B. 监理人收到索赔通知书
C. 监理人做出索赔处理结果答复
D. 承包人接受索赔处理结果

A B C D

标记纠错

40.

用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是（）。

A. 合同工期
B. 竣工日期
C. 施工期
D. 合同有效期

A B C D

标记纠错

41.

根据《标准施工招标文件》的通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A. 7
B. 14
C. 28
D. 56

A B C D

标记纠错

42.

设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在（）向总监理工程师提出书面异议。

A. 该指示发出的24小时内
B. 该指示发出的48小时内
C. 收到该指示的24小时内
D. 收到该指示的48小时内

A B C D

标记纠错

43.

下列关于材料采购合同中卖方迟延交货违约金最高限额的计算正确的是（）。

A. 迟延交付材料金额×0.08%
B. 迟延交付材料金额×10%
C. 合同价格×0.08%
D. 合同价格×10%

A B C D

标记纠错

44.

建设工程设备采购合同买卖双方约定在合同设备交付后的一定期限内开箱检验，关于该开箱检验的说法正确的是（）。

A. 开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B. 卖方负责在合同设备交付以后到开箱检验之前对合同设备进行妥善保管
C. 检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D. 开箱检验的检验结果不得对抗此后发现的合同设备质量问题

A B C D

标记纠错

45.

根据《标准设备采购招标文件》通用合同条款，合同约定的设备运输至施工场地，应由（）负责卸货。

A. 卖方
B. 买方
C. 卖方和买方
D. 设备生产厂家

A B C D

标记纠错

46.

某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第5周迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A. 迟交合同设备价格×0.5%
B. 迟交合同设备价格×1%
C. 合同价格×0.5%
D. 合同价格×1%

A B C D

标记纠错

47.

根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同设备在考核中视为达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A. 设备质量合格证
B. 验收款支付函
C. 交货款支付函
D. 设备验收证书

A B C D

标记纠错

48.

根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。

A. 指有经验的承包商在投标截止日期前不能合理预见的风险
B. 指有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
C. 指承包商在投标截止日期前不能合理预见的风险
D. 指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

A B C D

标记纠错

49.

根据英国工程施工合同条件（ECC），签订合同时，工程范围的界定尚不明确，但又要求尽早动工，此时应选用（）条款。

A. 管理合同
B. 目标合同
C. 标价合同
D. 成本补偿合同

A B C D

标记纠错

50.

英国工程施工合同条件（ECC）通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制优化了传统施工合同中索赔条款功能，有关表述正确的是（）。

A. 遇有风险事件只能由项目经理向承包商发出早期警告
B. 承包商负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给项目经理
C. 补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿
D. 通过补偿事件明确了业主和承包商的风险划分

A B C D

标记纠错

51.

工程勘察的阶段范围包括（）。

A. 可行性研究勘察
B. 方案设计勘察
C. 初步勘察
D. 详细勘察
E. 施工勘察

A B C D E

标记纠错

52.

机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）。

A. 负责所供货设备的监造
B. 提供货物组装和维修所需的专用工具
C. 提供详细的操作和维护手册
D. 监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E. 对买方的维修、运行和管理人员进行培训

A B C D E

标记纠错

53.

下列工程的专项施工方案中，还需经5 人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是（）。

A. 高大模板工程
B. 高空作业工程
C. 大爆破工程
D. 地下暗挖工程
E. 深基坑工程

A B C D E

标记纠错

54.

施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A. 负责修改施工进度计划
B. 通过监理人向承包人发出提前竣工的指令
C. 与承包人协商并签订提前竣工协议
D. 为承包人提供赶工的便利条件
E. 减少对工程质量的检测试验

A B C D E

标记纠错

55.

按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法正确的是（）。

A. 应首先与合同当事人协商，尽量达成一致
B. 不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据
C. 总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变
D. 总监理工程师基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务
E. 合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决

A B C D E

标记纠错

56.

违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A. 设计费2-3倍罚款
B. 没收违法所得
C. 责令停业整顿
D. 吊销营业执照
E. 责令停止违法行为

A B C D E

标记纠错

57.

根据《标准施工招标文件》，对投标人进行形式评审的内容包括（）。

A. 资质等级和营业执照
B. 投标人名称
C. 投标函盖章签字
D. 投标保证金
E. 投标文件格式

A B C D E

标记纠错

58.

根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法对投标文件进行初步评审时的内容包括（）。

A. 形式评审
B. 资格评审
C. 响应性评审
D. 施工组织设计评审
E. 项目管理机构评审

A B C D E

标记纠错

59.

建设工程施工合同履行时，发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A. 办理土地征用、拆迁补偿
B. 办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权
C. 修建施工场地内的临时道路
D. 提供施工场地地下管线资料
E. 向监理人提供工程进度计划

A B C D E

标记纠错

60.

根据《标准施工招标文件》通用条款规定，发生暂停施工的紧急情况时，承包人、监理人的行为不正确的是（）。

A. 承包人不得先行暂停施工
B. 承包人应及时提出暂停施工的书面请求，等待监理人指示
C. 监理人应在接到书面请求后12小时内予以答复
D. 监理人逾期未答复视为拒绝
E. 暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

A B C D E

标记纠错

61.

《标准施工招标文件》通用条款中要求进度付款申请单的内容包括（）。

A. 截至本次付款周期末已实施工程的价款
B. 根据变更调整的合同价款
C. 承包人维修施工设备的费用
D. 本次应扣回的工程预付款
E. 本次应扣减的质量保证金

A B C D E

标记纠错

62.

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，发包人应当顺延合同工期的情况包括（）。

A. 因国家标准变化而引起的变更
B. 因国家有关部门颁发施工许可证迟延
C. 承包人采购的材料因供货方违约而延误到货
D. 发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
E. 发包人提供的材料设备不符合要求

A B C D E

标记纠错

63.

根据《标准施工招标文件》通用条款规定，下列关于缺陷责任期管理的说法正确的是（）。

A. 缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2年
B. 缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用
C. 缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担
D. 延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期
E. 由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书

A B C D E

标记纠错

64.

关于评标委员会的说法，不正确的是（）。

A. 评标委员会中的专家应从事相关专业领域工作至少10年
B. 评标委员会成员的名单应当在开标前确定
C. 评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D. 评标委员会成员人数为5人以上
E. 评标委员会中的专家通常由招标人直接确定

A B C D E

标记纠错

65.

关于施工招标文件中的投标人须知的说法正确的是（）。

A. 应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知前附表”
B. 应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”
C. 投标人须知前附表针对招标工程列明正文中的具体要求
D. 投标人须知前附表无需考虑招标项目的具体特点和实际需要
E. 投标人须知包括前附表、正文和附表格式

A B C D E

标记纠错

66.

关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A. 资格审查委员会可以要求申请人进行必要的澄清
B. 申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受
C. 申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容
D. 申请人的澄清明内容属于资格预审申请文件的组成部分
E. 申请人不按资格审查委员会要求澄清或说明，按该项不符合标准对待，予以淘汰

A B C D E

标记纠错

67.

根据《标准施工招标资格预审文件》，资格预审文件的组成包括（）。

A. 资格预审公告
B. 申请人须知
C. 评标办法
D. 资格审查办法
E. 工程量清单

A B C D E

标记纠错

68.

关于国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目投标人资格预审的说法，正确的有（）。

A. 本标段的监理人不能参加施工投标
B. 由招标人进行资格审查
C. 财产被接管不是否决投标资格的理由
D. 类似项目业绩应当是资格审查的内容
E. 资格审查一般采用合格制

A B C D E

标记纠错

69.

根据《标准施工招标文件》，采用经评审的最低投标价法评标时，详细评审的内容包括（）。

A. 形式评审
B. 单价遗漏
C. 响应性评审
D. 施工组织设计
E. 付款条件

A B C D E

标记纠错

70.

根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包招标文件的组成包括（）。

A. 招标公告
B. 投标人须知
C. 工程量清单
D. 技术标准及要求
E. 发包人要求

A B C D E

标记纠错

71.

关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A. 项目建议书应由承包人完成
B. 设计依据的标准应由发包人提出
C. 发包人应为设计人提供设计资料
D. 设计合同的违约金属于法定而无须约定
E. 应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

A B C D E

标记纠错

72.

《标准施工招标文件》通用合同条款规定的“费用”包括（）。

A. 承包人按照合同责任应承担的开支
B. 施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C. 发包人对承包人履行合同给付的结算价款
D. 发包人根据变更补偿给承包人的款额
E. 承包人通过索赔获得的补偿款额

A B C D E

标记纠错

73.

根据《标准施工招标文件》通用条款，下列安全事故和损失中应当由承包人承担责任的有（）。

A. 发包人施工现场人员的工伤事故
B. 分包人人员的工伤事故
C. 承包人造成的发包人施工现场人员的工伤事故
D. 发包人造成的承包人施工人员的工伤事故
E. 工程对土地的占用所造成的第三者财产损失

A B C D E

标记纠错

74.

设计施工总承包合同文件中承包人建议书的内容有（）。

A. 工程设计方案说明
B. 设备方案说明
C. 工程范围
D. 工艺要求
E. 分包方案C.D属于发包人要求的内容。

A B C D E

标记纠错

75.

根据《标准材料采购招标文件》通用合同条款规定，材料采购合同的组成文件包括（）。

A. 商务和技术偏差表
B. 分项报价表
C. 中标通知书
D. 投标文件
E. 发包人要求

A B C D E

标记纠错

76.

根据《标准设备采购招标文件》通用条款规定，设备采购合同中合同价款的支付方式正确的是（）。

A. 合同生效后买方支付的预付款为合同价格的10%
B. 卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款
C. 验收款为合同价格的25%，在合同设备验收后支付
D. 结清款为合同价格的5%，在质量保证期届满后支付，且不得提前支付
E. 合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

A B C D E

标记纠错

77.

根据FIDIC《施工合同条件》，当工程达到下列（）条件，即认为业主接收了工程。

A. 工程已按合同竣工，并通过竣工验收
B. 对承包商的竣工文件没有给出反对通知
C. 对承包商的操作与维护手册没有给出反对通知
D. 承包商完成了合同要求的培训工作
E. 签发了接收证书或被视为签发了接收证书

A B C D E

标记纠错

78.

根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A. DAAB由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命
B. 由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成
C. 如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力
D. 在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端
E. 在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

A B C D E

标记纠错

79.

风险型CM承包商按保证工程最大费用（GMP）的限制制定计划并组织施工，下列可以与业主协商调整GMP的情形包括（）。

A. 发生设计变更或补充图纸
B. CM承包商选择的施工分包商实际发生施工费用超支
C. 业主要求变更材料和设备的标准、种类、数量和质量
D. CM承包商选择的施工分包商签约的合同价大于GMP中的相应金额
E. 业主签约交由CM承包商管理的施工承包商签约的合同价大于GMP中的相应金额

A B C D E

标记纠错

80.

根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商每月向业主提交的进度报告中所包括的内容有（）。

A. 每一阶段进展情况的图表和详细说明
B. 工程各主要阶段的预期安排
C. 各项重要检验工作的顺序安排
D. 主要工程设备和材料的生产情况
E. 实际进度与计划进度的对比B.C属于进度计划的内容。

A B C D E

标记纠错

2022年监理工程师《建设工程合同管理》押题密卷6

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2022年监理工程师《建设工程合同管理》押题密卷6

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）