2023年造价工程师《工程计价》考前练习卷

1.

某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%，基本预备费费率为5%，项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为（）万元。

A. 350.67
B. 396.86
C. 443.88
D. 665.83

A B C D

标记纠错

2.

有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）。

A. 发包人应当承担基准日之前发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险
B. 如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整
C. 对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日
D. 承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整

A B C D

标记纠错

3.

某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3。

A. 5.43
B. 7.2
C. 8
D. 8.68

A B C D

标记纠错

4.

拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A. 对关键工艺的原则性规定
B. 拟定施工步骤和施工顺序
C. 估算整体工程量
D. 编制施工进度计划

A B C D

标记纠错

5.

在编制招标工程量清单过程中，拟定常规施工组织设计时，通常需要估算整体工程量的项目是()。

A. 抹灰
B. 门窗
C. 混凝土
D. 梁板

A B C D

标记纠错

6.

竣工决算的内容由四部分组成，其核心内容为（）。

A. 竣工财务决算说明书和工程竣工造价对比分析
B. 竣工财务决算说明书和工程竣工图
C. 竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表
D. 工程竣工图和工程竣工造价对比分析

A B C D

标记纠错

7.

某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。

A. 工程计划交付
B. 提交竣工结算文件
C. 当事人起诉
D. 竣工验收合格

A B C D

标记纠错

8.

某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A. 430000
B. 449000
C. 442000
D. 454250

A B C D

标记纠错

9.

2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A. 0.4～0.5
B. 0.6～0.7
C. 0.8～0.9
D. 0.9～1.0

A B C D

标记纠错

10.

在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）。

A. 措施项目费
B. 固定资产使用费
C. 企业管理费
D. 二次搬运费

A B C D

标记纠错

11.

根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，可精确计量的措施项目包括（）。

A. 安全文明施工费
B. 冬雨季施工增加费
C. 二次搬运费
D. 施工排水、降水费

A B C D

标记纠错

12.

关于最终结清，下列说法不正确的是（）。

A. 最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动
B. 承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔
C. 承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
D. 最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理

A B C D

标记纠错

13.

在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）。

A. 批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算
B. 批复主管部门二级及以下单位的项目决算
C. 批复主管部门本级投资额为5000 万元的项目决算
D. 由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案

A B C D

标记纠错

14.

下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。

A. 工程计价包括计算工程量和套定额两个环节
B. 分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价
C. 工程组价包括工程项目的划分和价格的组成
D. 工程计价中的工程单价仅指综合单价

A B C D

标记纠错

15.

我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。

A. 法律法规
B. 工程造价管理标准
C. 工程计价定额
D. 工程计价信息

A B C D

标记纠错

16.

下列关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A. 建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用
B. 建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息
C. 利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费
D. 建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费

A B C D

标记纠错

17.

下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的是（）。

A. 材料消耗定额
B. 劳动定额
C. 预算定额
D. 行业统一定额

A B C D

标记纠错

18.

关于建筑安装企业采用一般计税法计算增值税，下列说法中错误的是（）。

A. 建筑业增值税率为3%
B. 增值税=税前造价×使用的增值税税率
C. 各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算
D. 税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和

A B C D

标记纠错

19.

关于技术方案中生产方法的选择，应研究的问题不包括（）。

A. 拟采用的生产方法对产品质量的保证程度
B. 拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应
C. 拟采用的生产方法的技术来源的可得性
D. 拟采用的生产方法是否符合节能和清洁的要求

A B C D

标记纠错

20.

有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A. 概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标
B. 综合概算指标的准确性高于单项概算指标
C. 单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明
D. 构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

A B C D

标记纠错

21.

下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。

A. 建立初步的建筑信息模型
B. 对多专业模型进行一致性检查
C. 工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单
D. 提供施工计划与造价控制的所有数据

A B C D

标记纠错

22.

关于确定材料消耗量的基本方法，下列说法错误的是（）。

A. 现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗
B. 实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响
C. 理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗量的计算
D. 理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法

A B C D

标记纠错

23.

最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。

A. 工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息
B. 价格信息、工程造价指数和工程造价指标
C. 人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息
D. 价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息

A B C D

标记纠错

24.

单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即（）。

A. 建筑安装工程费用
B. 分部分项工程费
C. 措施项目费
D. 其他项目费

A B C D

标记纠错

25.

在技改项目中，其建设规模确定的方法中可以作为确定合理生产规模的方法是（）。

A. 盈亏平衡分析法
B. 平均成本法
C. 生产能力平衡法
D. 政府行业规定

A B C D

标记纠错

26.

下列关于施工招标文件的说法中，错误的是（）。

A. 当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告
B. 投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知正文为准
C. 招标文件应明确评标方法
D. 招标文件不得说明评标委员会的组建方法

A B C D

标记纠错

27.

关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。

A. 综合单价中包括由招标人承担的风险费用
B. 招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算
C. 措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定
D. 招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用

A B C D

标记纠错

28.

下列关于其他项目清单编制的说法，正确的是（）。

A. 暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可
B. 由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，因此只填报单价即可，不必估算暂定数量
C. 其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充
D. 暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定

A B C D

标记纠错

29.

根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的是（）

A. 对补充项的工程量计算规则必须要具有可计算性
B. 对于计算同一张图纸的分项工程量时，不可以按施工先后顺序计算
C. 采用标准图集的分项工程，其特征描述应直接采用“详见XX图集”方式
D. 项目编码应按照计算规范附录给定的编码

A B C D

标记纠错

30.

住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（）。

A. 2.0％
B. 2.5％
C. 3.0％
D. 3.5％

A B C D

标记纠错

31.

编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）。

A. 工程量清单综合单价=Σ定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用
B. 工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中
C. 税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价
D. 综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价

A B C D

标记纠错

32.

施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）。

A. 人工费
B. 材料费
C. 分部分项工程费
D. 措施费

A B C D

标记纠错

33.

某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。

A. 752.72
B. 850.25
C. 945.61
D. 1150.36

A B C D

标记纠错

34.

关于增值税，下列说法错误的是（）。

A. 采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
B. 一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税
C. 一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税
D. 税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和

A B C D

标记纠错

35.

对于矿产资源开发项目，在确定建设规模时，应考虑的因素包括（）。

A. 水的资源量
B. 资源合理开发利用要求
C. 地质条件
D. 库区生态影响

A B C D

标记纠错

36.

当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。

A. 专业工程暂估价的3%～5%
B. 专业工程暂估价的1.5%
C. 分包的专业工程估算造价的3%～5%
D. 分包的专业工程估算造价的1.5%

A B C D

标记纠错

37.

下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。

A. 借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会
B. 评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去
C. 在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意
D. 在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判

A B C D

标记纠错

38.

下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。

A. 签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整
B. 合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额
C. 价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算
D. 合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

A B C D

标记纠错

39.

询价是投标报价中的一个重要环节。下列关于调查询价，生产要素询价中不包括的是（）。

A. 材料询价
B. 劳务询价
C. 分包询价
D. 施工机具询价

A B C D

标记纠错

40.

对于不实行招标的工程，一般以（）的第28天作为基准日。

A. 施工合同签订前
B. 提交投标文件截止时间前
C. 发出招标公告前
D. 发出中标通知书前

A B C D

标记纠错

41.

某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。

A. 520
B. 530
C. 540
D. 550

A B C D

标记纠错

42.

关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）。

A. 投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误
B. 开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启
C. 开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音
D. 采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封

A B C D

标记纠错

43.

某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（ GB 50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A. 87400
B. 88900
C. 89125
D. 89300

A B C D

标记纠错

44.

投标有效期的期限可根据项目特点确定，一般项目的投标有效期为（）天。

A. 30~50
B. 50~80
C. 60~90
D. 70~100

A B C D

标记纠错

45.

按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地质断层引起的索赔属于（）。

A. 工程变更索赔
B. 工程延误索赔
C. 不可预见的不利条件索赔
D. 合同终止的索赔

A B C D

标记纠错

46.

某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%，其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%，钢筋占20%、人工费占15%，其他费用占35%，则该公路工程预付款起扣点为（）万元。

A. 2538
B. 2400
C. 2700
D. 1950

A B C D

标记纠错

47.

下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。

A. 发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费
B. 安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%
C. 安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付
D. 发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任

A B C D

标记纠错

48.

关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（）

A. 总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额
B. 依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批
C. 依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可
D. 不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施

A B C D

标记纠错

49.

监理人对已经验收合格且覆盖的隐蔽工程要求重新检查，检查结果合格，承包人（）。

A. 只可以要求工期补偿
B. 可以要求工期、费用补偿
C. 可以同时要求补偿工期、费用和利润
D. 不可提出索赔要求

A B C D

标记纠错

50.

关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（）。

A. 预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前
B. 预付款担保的主要形式是银行保函
C. 发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付
D. 发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任

A B C D

标记纠错

51.

关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（）

A. 变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式
B. 变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整
C. 因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润
D. 计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。

A B C D

标记纠错

52.

根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（）。

A. 采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差
B. 计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款
C. 采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形
D. 变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例

A B C D

标记纠错

53.

关于工程竣工结算说法正确的是（）。

A. 承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算
B. 工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算
C. 进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求
D. 工程竣工结算一律由承包人编制，发包人审查

A B C D

标记纠错

54.

鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，根据纠纷项目工程造价金额，在规定的时限内完成鉴定工作。某工程项目造价金额是1000万，则期限为（）天。

A. 40
B. 60
C. 80
D. 100

A B C D

标记纠错

55.

编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）。

A. 待冲基建支出
B. 项目资本公积
C. 应付工资及福利费
D. 转出投资

A B C D

标记纠错

56.

关于新增资产价值的确定，下列说法错误的是（）。

A. 新增固定资产价值是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标
B. 新增固定资产价值的计算对象是独立发挥生产能力的单项工程
C. 建筑工程设计费按建筑工程造价比例进行共同费用的分摊
D. 专利权的转让价格按成本估价

A B C D

标记纠错

57.

关于无形资产的计价，以下说法中错误的是（）。

A. 如果商标权是自创的，一般应作为无形资产入账
B. 购入的无形资产按照实际支付的价款计价
C. 企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价
D. 商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。

A B C D

标记纠错

58.

由于设计原因导致的结构形式发生改变需要重新绘制竣工图，则竣工图的绘制人和加盖“竣工图”标志的负责人分别是（）。

A. 设计单位和设计单位
B. 设计单位和承包人
C. 设计单位和建设单位
D. 建设单位和设计单位

A B C D

标记纠错

59.

某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示，则总装车间分摊的建设单位管理费为（）。

建设工程计价,点睛提分卷,2022年一级造价工程师《建设工程计价》点睛提分卷2

A. 18.67
B. 18.29
C. 17.14
D. 17.21

A B C D

标记纠错

60.

根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。

A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月

A B C D

标记纠错

61.

下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。

A. 运杂费
B. 仓储费
C. 工地保管费
D. 运输损耗
E. 仓储损耗

A B C D E

标记纠错

62.

在国际贸易中，FOB 交货方式下卖方的基本义务有（）。

A. 办理出口清关手续，但不用负担费用
B. 领取出口许可证及其他官方批准证件
C. 把货物装上买方指定的船只
D. 承担货物在装运港装上指定船之后的一切费用和风险
E. 自付费用提供证明货物已交至船上的电子单证

A B C D E

标记纠错

63.

下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，正确的有（）。

A. 在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小
B. 建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济
C. 对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济
D. 建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高
E. 对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价

A B C D E

标记纠错

64.

根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，下列发包人要求中的错误导致承包人费用及工期增加时，承包人在任何情况下可以索赔的有（）。

A. 发包人要求中引用的原始数据和资料
B. 对工程或其任何部分的功能要求
C. 对工程的工艺安排或要求
D. 试验和检验标准
E. 审核、核备、备案要求

A B C D E

标记纠错

65.

招标工程量清单编制时，在计日工计价表中，应由招标人填写的内容包括（）。

A. 服务内容
B. 项目名称
C. 费率
D. 金额
E. 暂定数量

A B C D E

标记纠错

66.

BIM技术对工程造价管理的价值主要体现在（）。

A. 提高了工程量计算的准确性和效率
B. 提高了工程造价分析能力
C. 提高了设计效率和质量
D. 能够代替财务管理
E. 真正实现了造价全过程管理

A B C D E

标记纠错

67.

下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的有（）。

A. 分部分项工程清单
B. 拟定的招标文件
C. 招标控制价
D. 潜在投标人的资质及能力
E. 工程特点及常规施工方案

A B C D E

标记纠错

68.

下列关于工程量清单概念的表述正确的有（）。

A. 编制招标工程量清单，应充分体现"实体净量" "量价分离" 和" 风险分担" 的原则
B. 投标人对工程量清单的准确性和完整性负责
C. 招标工程项目的工程量清单，并将其作为招标文件的组成部分
D. 同一招标工程的项目编码不得有重码
E. 当附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际选择其中一个确定

A B C D E

标记纠错

69.

项目规模中需要考虑的环境因素主要包括（）。

A. 政策因素
B. 燃料动力供应
C. 协作及土地条件
D. 运输及通信条件
E. 生产条件

A B C D E

标记纠错

70.

下列关于《施工合同示范文本》工程变更的说法，正确的有（）。

A. 监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序属于变更
B. 发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施属于变更
C. 监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作属于变更
D. 承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由发包人承担
E. 工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件

A B C D E

标记纠错

71.

如措施项目是按系数或单一总价方式计价的，当实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%时，对措施项目费的调整原则为（）。

A. 工程量增加的，措施项目费调增
B. 当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的总价应予调低
C. 当工程量减少15%以上时，其减少部分的工程量的总价应予调高
D. 工程量减少的，措施项目费调减
E. 当工程量减少15%以上时，其减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高

A B C D E

标记纠错

72.

在《标准施工招标文件》中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括（）。

A. 业主延误移交施工现场
B. 业主提前占用工程
C. 工程师延误发放图纸
D. 施工中遇到不利物质条件
E. 施工中遇到文物

A B C D E

标记纠错

73.

关于其他工程结算价款纠纷的处理，说法正确的是（）。

A. 签订的合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、工期、质量、价款不一致，一方当事人请求将签订的合同为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持
B. 不属于必须招标的招标后，另行订立的合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，不予支持
C. 当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认
D. 工程欠款的利息支付，已实际交付的，以竣工验收之日为应付款时间
E. 工程欠款的利息支付，没有交付的，为提交竣工结算文件之日为应付款时间

A B C D E

标记纠错

74.

投标人编制计日工表时，应由投标人负责填写的是（）。

A. 项目名称
B. 暂定数量
C. 实际数量
D. 综合单价
E. 合价（暂定）

A B C D E

标记纠错

75.

关于分部分项工程项目清单中工程数量的计算，下列表述中正确的（）。

A. 所有清单项目的工程量应考虑施工中的各种损耗需要增加的工程量
B. 工程量计算规则是指对清单项目工程量计算的规定
C. 当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人员补充项目名称即可
D. 补充项目清单也应采用五级十二位的方式进行编码
E. 编制的补充项目应报省级或行业工程造价管理机构备案

A B C D E

标记纠错

76.

关于工程量清单计价与计量规范，下列说法中正确的有（）。

A. 使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价
B. 安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的其他项目清单中
C. 招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责
D. 暂估价中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用
E. 计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项

A B C D E

标记纠错

77.

关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有（）。

A. 场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑
B. 新建项目的场地准备和临时设施费可根据实际工程量估算
C. 改扩建项目一般只计拆除清理费
D. 场地准备和临时设施费=工程费用×费率
E. 不可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费

A B C D E

标记纠错

78.

在招标工程量清单的编制过程中，分部分项工程量清单的工程量计算应遵循的原则是（）

A. 计算口径一致
B. 按实际施工量计算
C. 按工程量计算规则计算
D. 按一定顺序计算
E. 按图纸计算

A B C D E

标记纠错

79.

因不可抗力解除合同的，应由发包人支付的费用有（）。

A. 临时工程拆除费
B. 承包人未交付材料的货款
C. 已实施的措施项目应付价款
D. 承包人施工设备运离现场的费用
E. 承包人遣散员工的费用

A B C D E

标记纠错

80.

关于合同价款纠纷的处理，下列说法正确的有（）。

A. 建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有和解、调解、仲裁和诉讼四种
B. 合同价款争议发生后，发、承包双方任何时候都可以进行协商和解
C. 若发包人和承包人之间就工程质量、进度等经济或技术上的争议，首先应根据已签约合同的规定，提交合同约定职责范围内的总监理工程师解决
D. 在调解过程中，发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，不可再按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼
E. 没有仲裁协议或仲裁协议无效的，当事人就不能提请仲裁机构仲裁，仲裁机构也不能受理

A B C D E

标记纠错

2023年造价工程师《工程计价》考前练习卷2

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2023年造价工程师《工程计价》考前练习卷2

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）