当前位置:首页建筑工程二级建造师二建建筑工程实务->某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包

某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层,地上五层,建筑面积27000m2,合同价款8590万元,,合同工期400日历天。施工合同中,索赔程序特别约定:索赔事件发生后14天内,总承包方必须提出索赔意向书,并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料,逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完,其后按月计量支付进度款,前期垫资款待主体结构封顶后付清,但未约定垫资利息;合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。施工中发生如下事件:事件一:总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后,个体运输户未拿到工程款,为此将总承包方诉至法院,要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包,合同无效,拒绝付款。事件二:在进行首层顶板的模板(架)施工时,发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m,但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。.总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工,总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续,工程随即复工。5个月后,工程完工。在工程竣工结算时,总承包方提出了索赔申请书和相关资料,要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由,拒绝索赔签认。工程竣工后,因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大,总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。

查看答案 纠错
答案:
本题解析:

1.该工程的垫资条款有效。理由:该工程属于民营项目,法律不禁止垫资施工。总承包方主张垫资利息不能得到支持。理由:合同中未约定垫资利息。按照相关司法解释的规定或当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。

更新时间:2021-07-30 14:15

你可能感兴趣的试题

单选题

在常用水泥中,水化热较大的是(  )硅酸盐水泥。

  • A.普通
  • B.复合
  • C.火山灰质
  • D.粉煤灰
查看答案
单选题

下列不属于可变作用的有(  )。

  • A.雪荷载
  • B.固定隔墙的自重
  • C.吊车荷载
  • D.安装荷载
查看答案
单选题

组织脚手架检查与验收的是(  )。

  • A.安全总监
  • B.技术负责人
  • C.项目经理
  • D.现场经理
查看答案
单选题

钢筋搭接焊缝厚度不应小于(  )d。

  • A.0.3
  • B.0.1
  • C.0.2
  • D.0.6
查看答案
单选题

砌筑墙体中,可以不设置过梁的洞口最大宽度为(  )。

  • A.250mm
  • B.300mm
  • C.400mm
  • D.500mm
查看答案
多选题

不良行为记录信息公布的期限可以是(  )年。

  • A.5
  • B.4
  • C.3
  • D.2
  • E.1
查看答案
单选题

施工水准测量中设A为后视点,B为前视点;A点的高程是47.113m,当后视读数为1.525m,前视读数为1.268m,则B点的高程是(  )。

  • A.46.730m
  • B.47.856m
  • C.46.856m
  • D.47.370m
查看答案
单选题

下列模板中,适宜用于混凝土冬期施工的是(  )。

  • A.组合钢模板
  • B.木模板
  • C.滑升模板
  • D.爬升模板
查看答案
多选题

在正常条件下合理使用机械和组织劳动,完成合格产品所必需的施工机械时间包括(  )。

  • A.多余工作时间
  • B.有效工作时间
  • C.不可避免的无负荷工作时间
  • D.低负荷下的工作时间
  • E.不可避免的中断时间
查看答案
单选题

关于预算定额,以下表述正确的是( )。

  • A.预算定额是编制概算定额的基础
  • B.预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的
  • C.预算定额是概算定额的扩大与合并
  • D.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差
查看答案