当前位置:首页建筑工程一级建造师一建矿业工程实务->背景某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况

背景

某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:

事件1:3月5日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生冒顶,造成施工单位增加施工费用支出35万元,影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。

事件2:在施工下山时,5月9日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失68万元,影响总工期26天。事故处理完成后继续施工,于12月26日竣工后,项目经理提出了索赔。

事件3:7月21日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,影响工期9天,施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。

问题

 1.分别分析几次事件中的索赔。

 2.试述承包人的索赔程序。

查看答案 纠错
答案:
本题解析:

1.事件1索赔不成立,因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位,施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立,因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失,但是索赔却不能成立,因为索赔意向超过了28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立,因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失,而且该断层并未在地质报告中标注。

2.承包人的索赔程序是:

(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。

(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担这事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成,可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。

更新时间:2021-07-28 15:03

你可能感兴趣的试题

问答题

某安装单位中标一综合机电总承包安装工程,合同造价3000 万元,项目施工内容包括:

净化空调系统(洁净度等级为N7)、储罐安装等。合同工期12 个月,2014 年8 月5 日开工。

安装单位在施工前,对并联水泵出口接管图纸进行了施工优化,其中水平主管和立管的接管方式如下:

在空调系统调试中,安装单位发现风管在系统启动时产品颤动且有噪声,经查是风管制作原因导致,安装单位采取相应措施处理后系统恢复正常。风管连接时,安装单位采用S 形插条连接,安装完毕后进行漏风量检测,漏风量严重超标。监理单位要求安装单位整改。

安装单位的技术人员对储罐的罐底焊缝采用真空箱法进行严密性试验,并对罐壁采用充水方式进行强度及严密性试验。

该工程在2015 年8 月5 日竣工验收,建设单位在2017 年8 月26 日发现空调不制冷后要求安装单位进行质量保修。

问题:

1.并联水泵出口水平主管与立管的接管方式是否正确?说明理由。画出正确的接管示意图(单线图)。

2.此工程的风管系统属于何种压力等级?分析造成风管颤动及噪声的制作原因。

3.分析风管漏风量严重超标的原因,应如何整改。

4.真空箱法的试验最低负压值是多少?简述罐壁的强度及严密性试验充水方法和合格标准。

5.安装单位是否应对空调系统进行质量保修?说明理由。写出该空调工程质保期的结束时间。

查看答案
问答题

某工程主要包括:消防和空调的施工。A 公司承接该任务后,将施工内容进行分解,并编制了施工方案,其内容包括测量放线、材料、设备验收、设备安装、管道焊接、管道试压冲洗、系统的调试及试运行。

A 公司在管线施工中应用了BIM 技术,对走廊吊顶内工作压力为300Pa,采用橡塑保温的风管进行了模拟施工,无问题后,应用于实体施工。

由于在施工中,业主对相关的施工内容进行变更,影响了工期,但业主要求A 公司按原计划完工,因此A 公司补充人员加班加点抢工期,因此留下了一些质量问题,其中之一是风机和风管的连接,如下图:

为此A 公司积极组织人力对工程质量问题进行调查,制定整改措施,保证工程质量合格。

【问题】:

1.本工程中,施工技术交底的重点有哪些?

2.基于BIM 的管线综合技术有哪些优点?

3.吊顶中风管安装,应进行哪些检验和试验?

4.风机和风管连接的错误有哪些?

5.质量问题调查的内容有哪些?

查看答案
问答题

某制氧站经过招投标,由具有安装资质的公司承担全部机电安装工程和主要机械设备的采购。安装公司进场后,按合同工期,工作内容,设备交货时间,编制了施工进度计划如表1。

表1施工进度计划

在计划实施过程中,电气安装滞后10天,调试滞后3天。

  A公司在设备采购时,在性价比方面对制造厂商进行了咨询,从中选择了备选厂商,进行了邀请招标。

  在制氧机法兰和管道法兰连接时,施工班组未对法兰的偏差进行检验,即进行法兰连接,遭到项目工程师的制止。

  整个工程施工完毕后,经过中间交接,建设单位组织了联动试运行,生产线各项指标均达到要求。

问题:

1.根据表1计算总工期需多少天?电气安装滞后及调试滞后是否影响总工期?并分别说明理由。

2.在选择供应商时,应考虑哪些因素?

3.制氧机在固定后,应如何与管道连接?

4.联动试运行生产线应达到什么要求?

查看答案
问答题

A 公司承接某机电安装工程,工程内容有:冷水机组、配电柜、水泵等设备的安装和冷水管道、电缆排管及电缆施工。施工中发生了如下事件:

事件1:班组领料时,材料员按照材料计划进行发料,并在管端进行了涂色标记,但由于施工班组管理不善,在使用时还是发生了混料现象,不得不重新进行检验。

事件2:由于冷水管道有些采用国外进口材料,A 公司此前从没有遇到过,由于工期较紧,项目部抽调2 名技术较好的焊工进行相应练习后,就进行管道施焊。

事件3:由于本工程所使用的都是低压电缆,A 公司在使用前进行了封端密封试验,施工后进行了相关试验,确保电缆施工质量符合要求。

事件4:质检员在进行检查时,发现冷冻水泵进出管道布置如图1 所示,遂要求施工班组进行整改。

【问题】:

1.材料混料问题出现在哪个环节,为什么?

2.冷水管道焊接的做法是否正确,应如何进行?

3.电缆封端严密性试验的方法是什么?电缆还应做哪些试验?

4.说明正确的接管形式,请画出正确的接管示意图?

查看答案
问答题

某水泥厂新建一条日产5000t新型干法水泥生产线,其中机电安装工程以GC模式进行了公开招标,共有A、B、C、D、E五家公司参与投标。评标委员会由6人组成,其中有建设单位邀请的4名经济技术专家和2名建设单位代表,在评标过程中,由于A公司为私营企业,评标委员会要求A公司如果中标需多交10%的质量保证金,A公司提出抗议,但未被采纳。B公司认真研究了招标文件,在施工组织设计编制中,重点描述了企业信誉、施工装备、技术水平等自身优势,争取对评标人员有较大的吸引力,但优点不够突出,最终由准备更加充分的C公司中标。生产线变电设备使用油浸式变压器,由于变压器本身较重,运输时变压器内未充绝缘油,开箱检查时发现变压器内部潮湿,绝缘电阻值达不到要求,后经干燥处理达到了设计要求。C公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后,对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。粉末设备使用的φ2.2m×7m球磨机重30t,项目部根据现场情况编制了详细的安全专项吊装方案。吊装方案拟采用两台50t汽车吊抬吊,根据现场情况和起重机的特性曲线,选择了合适的起重机。破碎机的动力设备使用30KW交流异步电动机,电机安装完成后,进行单机试运行,发现电机噪声较大,后经检查发现有2组垫铁在设备运转后被振松动,与设备接触不良造成。后经技术处理,运转正常。所有电气和设备安装调试完成后,由建设单位组织相关单位进行了试运行,顺利通过验收。

【问题】

1.指出本案例中评标委员会的构成存在哪些问题?A公司提出的抗议是否合理?说明理由。

2.案例中油浸式变压器运输时应采取的特定措施有哪些?变压器交接时还应进行哪些试验?

3.简述流动式起重机特性曲线的含义。

4.针对本案例中的垫铁松动可以采取哪些措施?影响电机安装精度的因素还有哪些?

查看答案
多选题

以下属于“三查四定”中三查的有( )。

  • A.查设计漏项
  • B.查隐患
  • C.查未完工程
  • D.查质量隐患
  • E.查技术资料
查看答案
多选题

下列检验工作,按施工阶段划分属于施工过程检验的有( )。

  • A.工程设备检验
  • B.半成品检验
  • C.隐蔽工程检验
  • D.检验批验收
  • E.质量控制点检验
查看答案
多选题

下列关于机电工程开标与评标管理要求,说法正确的是( )。

  • A.开标时间应与提交投标文件截止时间相同
  • B.一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为5人以上单数
  • C.开标地点应为招标文件中预先确定的地点
  • D.开、评标过程中,有效标书少于2家,此次招标无效,需重新招标
  • E.技术、经济等方面的专家不得少于评标委员会成员总数的2/3
查看答案
多选题

自动监控系统深化设计时,应根据( )资料,依据监控产品进行深化设计。

  • A.建筑物的基本情况
  • B.控制方式
  • C.建筑设备的位置
  • D.设计交底
  • E.技术要求
查看答案
多选题

在起重工程的设计中,计算载荷主要考虑( )。

  • A.静裁系数
  • B.动载系数
  • C.均匀载荷系数
  • D.不均衡载荷系数
  • E.设备及吊索具重量
查看答案