当前位置:首页财会类中级经济师中级建筑与房地产经济->某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司

某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定,乙方可租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。合同约定当年5月11日工程开工,5月20日土方工程完工。在实际施工中发生了如下事件,乙方均提出索赔。

事件1:因乙方租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。

事件2:开挖基坑时发现文物,为保障文物挖掘工作,现场停工15天。乙方提出工期延期25天、支付相应的工人窝工费用。

事件3:6月3日当地出现了异常恶劣的气候条件,导致停工3天。乙方提出工期顺延和费用索赔。

该商业大厦地下室及裙楼工程的实际开工日期为( )。

  • A.开工通知载明的开工日期
  • B.开工条件具备的时间
  • C.实际进场施工时间
  • D.甲乙双方认定的开工日期
查看答案 纠错
答案: A
本题解析:

此题考查开工日期认定。当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑有关资料载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。事件1中因乙方租赁的挖掘机大修,晚开工2天,属于承包商原因导致的,故以开工通知载明的时间为开工日期。

更新时间:2021-08-01 02:23

你可能感兴趣的试题

单选题

以各种大型机器设备的安装工程项目在整个建筑期间因自然灾害和意外事故造成的物质损失,以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任为保险标的的保险是()。

  • A.安装工程保险
  • B.土木工程保险
  • C.船舶工程保险
  • D.建筑工程保险
查看答案
多选题

image.png

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
查看答案
多选题

在影响旅游需求的因素中,除了旅游客源地和旅游目的地各自因素外,还包括两地之间的互动因素,这种互动因素有( )。

  • A.两地间的经济距离
  • B.两地间的文化距离
  • C.两地通货膨胀程度
  • D.两地的政治因素
  • E.两地的旅游资源丰富度
查看答案
多选题

旅游客源地推力因素主要包括(  )。

  • A.客源地经济状况、趋势及对国民收入的影响
  • B.政府对国民旅游的态度和政策
  • C.旅游供给因素
  • D.人口因素与城市化程度
  • E.通货膨胀程度
查看答案
多选题

现实旅游需求是指(  )等条件都已具备时的状态。

  • A.旅游动机
  • B.旅游环境
  • C.可自由支配收入
  • D.旅游政策
  • E.闲暇时间
查看答案
单选题

旅游需求规律是指在影响旅游需求量变动的其他因素不变的情况下,旅游需求量与( )成反方向变化。

  • A.旅游营业收入
  • B.可支配收入总额
  • C.旅游产品价格
  • D.目的地人均收入
查看答案
单选题

具有一定支付能力和闲暇时间的消费者在一定时期内,按一定的价格购买的旅游产品的数量称为(  )旅游需求。

  • A.潜在
  • B.有效
  • C.延缓
  • D.受抑制
查看答案
单选题

( )是为满足游客行、游、住、食、购、娱方面需要而建设的专门设施,是旅游目的地旅游供给的重要内容。

  • A.旅游设施
  • B.公用事业设施
  • C.基本旅游供给
  • D.基础设施
查看答案
单选题

对旅游目的地来说,旅游需求的地域指向性表现为( )。

  • A.不同的国家和地区有不同的社会风俗习惯
  • B.旅游目的地在不同的季节有不同的吸引力
  • C.同一时段内旅游冷点地区和热点地区并存
  • D.不同旅游者需要的旅游设施存在明显差异
查看答案
单选题

从经济学意义上说,有效或现实的旅游需求是指具有一定支付能力和闲暇时间的人们在一定时期内,愿意按照(  )的旅游价格购买的旅游产品的数量。

  • A.弹性
  • B.变动
  • C.竞争
  • D.一定
查看答案