某小型水库除险加固工程的主要建设内容包括:土坝坝体加高培厚、新建坝体防渗系统、左岸和右岸输水涵进口拆除重建等。依据《水利水电工程标准施工招标文件》编制招标文件。发包人与承包人签订的施工合同约定;(1)合同工期为280 天,由承包人编制并经监理人审核的施工进度计划如图2 所示;(2)签约合同价为680 万元;(3)工程预付款为签约合同价的10%;开工前一次性支付,按R=[A(C-F1×S)]/[(F2-F1)×S](其中,F2=80%,F1=20%)扣回;(4)提交履约保证金,不扣留质量保证金。工程施工过程中发生如下事件:
图2 施工进度计划(单位:天)
事件1:A、B 工作按进度顺利完成,但E 工作施工时,施工单位发现图纸存在错误,经技术论证后,由设计单位对图纸进行修改后继续施工,由此造成E 工作停滞30 天;工作D施工时,因施工现场条件变化,发包人提出了更高的质量要求,导致D 工作量增加了30%。
针对上述情形造成的工期延长和费用增加,施工单位向监理单位递交了工期索赔和费用索赔的申请。
事件2:工程实施到第3 个月时,本工程的项目经理调动到企业任另职,承包人向监理人提交了更换项目经理的申请。拟新任本工程项目经理人选当时正在某河道冶工程任项目经理,因建设资金落实导致该河道整治施工暂停已有135 天,河道整治工程的建设单位同意项目经理调走。
事件3:由于发包人未按期提供施工图纸,导致混凝土防渗墙推迟10 天开始,承包人按监理人的指示采取赶工措施保证按期完成。截至2021 年2 月份,累计已完成合额442 万元;3 月份完成合额87 万元,混凝土防渗墙的赶工费用为5 万元,且无工程变更及根据合同应增加或减少金额。承包人按合同约定向监理人提交了2021 年3 月份的进度付款申请及相应的支持性证明。
【问题】
1.指出图2 的关键线路(用节点代节表示)和计划工期;
2.本工程适用于哪种导流方式?确定围堰顶高程需要考虑哪些要素?
3.事件1 中的工期索赔和费用索赔是否成立,并说明理由。
4.根据《注册建造量执业管理办法(试行)》,事件2 中拟新本工程项目经理的人选是否违反建造师执业的相关规定?说明理由。
5.计算事件2 中2021 年3 月份的工程预付款的扣回金额;除没有产生费用的内容外,承包人日提交的2021 年3 月份进度付款申请单内容还有哪些?相应的金额分别为多少万元?
(计算结果保留小数点后1 位)
1.
①→③→⑤→⑥→⑧,总工期为280 天。
2.
(1)导流方式:分期围堰导流。
(2)确定围堰顶高程需要:设计洪水的静水位、波浪爬高和安全加高。
3.()
①费用索赔成立。图纸错误属非施工单位责任(或设计单位责任),所以费用索赔成立。
工期索赔不成立。E 工作处于非关键路线,总时差为50 天,停滞30 天未超过总时差,所以工期索赔不成立。
②工期索赔成立。提出更高质量要求属于建设单位责任(或非施工单位责任)且工作D位于关键路线,因此工期索赔成立。
费用索赔成立。提出更高质量要求属于建设单位责任(或非施工单位责任),因此费用索赔成立。
4.
不违反建造师执业相关要求。
理由:根据注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:因非承包方原因致使工程项目停工超过120 天(含)经建设单位同意的。
本题中是由于建设资金未落实导效的智停,且已有138 天超过了120 天,并且已经争得了该工程建设单位的同意,故满足规定要求。
5
(1)A=680×10%=68.0 万元:
根据预付款扣回公式求得:
R2=68×(442-20%×680)/(80%×680-20%×680)=51.0 万元
R3=68×(442+87-20%×680)/(80%×680-20%×680)=65.5 万元
因为65.5 万元小于68 万元,所以3 月份的工程预付款扣回金额为:65.5-51.0=14.5万元。
(2)申请单中内容及相应的金额还有:
1)截至本次付款周期末已经实施工程的价款为442+87=529.0 万元;
2)索赔金额为5.0 万元;
3)扣减的返还预付款为14.5 万元。
承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()。
根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于2年的工程有( )。
下列关于联合体投标的说法,错误的是 ( )
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是( )。
预算定额是编制概算定额的基础,是以()为对象编制的定额。
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则,下列说法中正确的是( )。
(2020年真题)根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及( )的装修工程。
(2020年真题)施工作业人员张某在作业过程中,发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动,即将脱落直接危及人身安全,随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使( )。
(2020年真题)根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法,正确的是( )。
(2019年) 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,属于建筑施工企业负责人的是 ( )。