A 公司以EPC 交钥匙总承包模式中标非洲北部一电力工程项目，中标价2.5亿美元。 合同约定，总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、 规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工; 验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A 公司。工程价; 格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。
施工过程中合同执行情况：当地发生短期局部战乱，造成工期延误30d, 窝工损失 30万美元；原材料涨价，增加费用150万美元；所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误 5d, 共计增加劳务工工资50万美元；美元贬值，损失人民币1200万元；进度款多次拖延支付，影响工期4d;经济损失(含利息)40万美元；所在国税率提高，税款比原 来增加50万美元；遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10d。
电动机调试时，做了电动机的单机试验和空载运行，对电动机做了耐压试验。试运 行中还对电动机进行了检查。
负荷试运行时，出现短暂停机，设备噪声超标，经修复、反复测试，各项技术指标 均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。
问题
1.A 公司中标的工程项目包含哪些承包内容?
2. A 公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少?
3.试运行中应对电动机进行哪些检查?
4. 负荷运行应符合的标准有哪些?
1.A 公司中标的工程项目包含：设计、设备和材料采购，土建和安装施工，试运行直至投产运行。
2.EPC总承包模式总价包干、不做调整，因此原材料涨价、税率提高、美元贬值 均不能索赔；由A 公司自身原因造成的事件不可索赔，如本国劳务工罢工；发生不可抗力事件，如短期局部战乱、百年一遇的大洪水，仅可索赔工期，费用各自承担；业主原 因造成的损失，可索赔工期和费用。
可索赔工期：30+4+10 =44d;
可索赔费用：40万美元。
3.试运行中检查
(1)电动机旋转方向不符合要求时，可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根导线。
(2)检查电动机的轴承温升不应超过规定值。
(3)检查电动机振动(双振幅值)不应大于标准规定值。
(4)电动机第一次启动一般在空载情况下进行，空载运行时间一般为2h,并记录电动机空载电流。
4. 负荷试运行应达到的标准
(1)生产装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功。
(2)负荷试运行的主要控制点正点到达。
(3)不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸事故。
(4)环保设施做到“三同时”,不污染环境。
(5)负荷试运行不得超过试车预算，经济效益好。
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（ ）。
下列关于联合体投标的说法，错误的是 ( )
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。
预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是（ ）。
（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（ ）的装修工程。
（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（ ）。
（2020年真题）根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（ ）。
（2019年） 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是 （ ）。
