当前位置:首页建筑工程一级建造师一建建筑工程实务->沿海地区某群体住宅工程,包含整体地下室、8栋住宅楼、1栋物业

沿海地区某群体住宅工程,包含整体地下室、8 栋住宅楼、1 栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等,业态丰富、体量较大,工期暂定3.5 年。A 单位中标后按总承包管理模式组织施工。在基坑开挖过程中,出现悬臂式支护结构位移并且超过了设计值,使得支护系统出现局部失稳现象,造成基坑局部坍塌,施工单位启动安全事故应急救援预案。在1、2#住宅楼基础底板施工时,计划工期87 天,项目部编制了网络进度计划如图2.1 所示。公司技术负责人在审核中发现该施工进度计划不满足工期要求,工序安排不合理。要求在每项工作作业时间不变,人员、机械设备均不增加的前提下对网络进度计划进行优化,并按照新的进度计划进行控制。

图2-1 施工进度计划网络图(单位:天)

一建建筑工程实务,模拟试卷,2025一建《建筑实务》高频考点预测卷4

施工过程中,(1)由于建设单位调整变更设计,导致1#楼垫层施工途出现停歇,持续时间比原计划超出2天,造成施工人员窝工损失0.5 万元/天×2 天=1 万元;(2)当地发生百年一遇大暴雨,导致1#号楼防水层停工,清理恢复工作共用时5 天,造成施工设备损失费用0.8 万元,清理和修复工程费用1.5 万元。针对上述事件(1)(2),施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2 天、5 天的工期索赔,1 万元、2.3 万元的费用索赔(所有事项均与实际相符)。

施工单位要求塔吊安装拆卸工、起重司机等人员必须持证上岗,拆装人员必须穿戴安全保护用品,系好安全带,避免发生安全事故。塔吊吊运货物过程中,场区突发性停电,操作人员将控制器拨到零位后离开工作岗位。

问题:

1.悬臂式支护结构位移超过设计值时,施工单位可以采取哪些措施进行处理?

2.除边坡与基坑支护安全外,基础工程施工安全控制的主要内容还有哪些。

3.绘制优化后的施工进度计划网络图,指出其关键线路(用工作表示),计算其总工期。

4.根据优化后的网络图,分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立,并说明理由。在建设工程施工过程中,施工索赔的起因有哪些?

5.塔式起重机的拆装必须配备哪些人员?吊装过程停电后应如何操作?

答案:
本题解析:

1.悬臂式支护结构位移超过设计值时,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时进行处理。如果悬臂式支护结构发生深层滑动时,应及时浇筑垫层,必要时也可以加厚垫层,形成下部水平支撑。

2.除边坡与基坑支护安全外,基础工程施工安全控制的主要内容还有:

(1)施工机械作业安全。

(2)降水设施与临时用电安全。

(3)防水施工时的防火、防毒安全。

(4)桩基施工的安全防范。

3.(1)优化后的施工进度计划网络图如图所示。

一建建筑工程实务,模拟试卷,2025一建《建筑实务》高频考点预测卷4

(2)关键线路:基底清理→2#楼垫层→2#楼防水层施工→1#楼防水层施工→1#楼防水层保护层→钢筋绑扎→混凝土浇筑。

(3)工期:87 天。

4.(1)①施工单位提出的1.0 万元的费用索赔成立;

理由:建设单位调整变更设计,导致1#楼垫层施工途出现停歇,是建设单位应承担的责任事件,费用索赔1 万元成立;

②施工单位提出的2 天工期索赔不成立,

理由:因工作“1#楼垫层”是非关键工作,其总时差为1 天,持续时间延长2 天,使总工期延长1 天,因此该事件只能索赔工期1 天。

(2)①施工单位提出的2.3 万元费用索赔不成立;

理由:当地发生百年一遇大暴雨为不可抗力,根据不可抗力的分担原则,造成施工设备损失费用0.8 万元施工单位自己承担,但清理和修复工程费用1.5 万元建设单位承担,施工单位应提出1.5 万元的费用索赔;

②施工单位索赔提出5 天工期索赔成立,

理由:“1#号楼防水层”为关键工作,清理恢复工作会引起工期延误,不可抗力引起的工期延误应当顺延。

(3)索赔的起因是指引起索赔事件的原因,通常有以下几类:

①业主违约;②合同错误;③合同变更;④工程环境变化;⑤不可抗力因素。

5.(1)①持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员;

②具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特殊作业操作人员。

(2)突然停电时,应立即把所有控制器拨到零位,断开电源开关,并采取措施将重物安全降到地面,严禁起吊重物后长时间悬挂空中。

更新时间:2025-07-19 22:37
纠错

你可能感兴趣的试题

多选题

根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有( )。

  • A.投标人之间协商投标报价
  • B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
  • C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
  • D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
  • E.投标人之间约定中标人
查看答案
多选题

建筑安装工程费用项目组成中,暂列金额主要用于( )。

  • A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
  • B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
  • C.隐藏工程二次检验的费用
  • D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
  • E.项目施工现场签证确认的费用
查看答案
单选题

某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该( )作为结算工程款的依据。

  • A.双方达成的补充协议
  • B.双方签订的备案合同
  • C.类似项目的结算价格
  • D.市场的平均价格
查看答案
单选题

采用工程总承包方式发包的工程,其工程总承包管理费应从( )中支出。

  • A.建设管理费
  • B.建设单位管理费
  • C.建筑安装工程费
  • D.基本预备费
查看答案
多选题

混凝土拌合物的和易性包括( )。

  • A.保水性
  • B.耐久性
  • C.黏聚性
  • D.流动性
  • E.抗冻性
查看答案
单选题

根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号),职工的劳动保险费应计入( )。

  • A.规费
  • B.企业管理费
  • C.措施费
  • D.人工费
查看答案
单选题

根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号文),建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入( )。

  • A.劳动保护费
  • B.规费
  • C.企业管理费
  • D.人工费
查看答案
单选题

某医院病房楼,当设计无要求时,室内疏散楼梯净宽度最小值是()。

  • A.1.1m
  • B.1.2m
  • C.1.3m
  • D.1.5m
查看答案
单选题

根据民用建筑的规模大小分类,下列建筑物中,属于大型性建筑的是()。

  • A.学校
  • B.商店
  • C.航空港
  • D.医院
查看答案
多选题

建筑物的体系主要有()。

  • A.结构体系
  • B.围护体系
  • C.支撑体系
  • D.设备体系
  • E.供水体系
查看答案