某工程项目在施工前编制单位工程主要材料需用计划、主要材料年度需用计划、主要材料月(季)度需用计划等,并按设备定员编制了劳动力配置计划,项目如期开工。
在施工过程中发生如下事件:
事件 1:1 月 10 日在基坑开挖过程中遇到文物,施工单位配合相关部门进行挖掘处理,直至 5 月 30日处理完毕。
事件 2:因高考导致 6 月 7 日、8 日、9 日停工。施工单位及时向建设单位提出工期 3 天的索赔。
事件 3:6 月 10 日突发百年一遇的台风,发生如下延误和费用:
(1)造成施工人员窝工费 2000 元;
(2)施工单位施工机械损坏,修理费用 1000 元和窝工费 500 元;
(3)应建设单位要求,现场管理人员和保卫人员的费用 1200 元;
(4)施工单位采购用于工程安装的空调设备损坏而发生的修复费用 5 万元;
(5)现场出入口保安亭倒塌损失 5000 元,项目中轻钢龙骨隔墙倒塌损失 1 万元;
(6)6 月 11 日清理现场,发生费用 1 万元,6 月 12 日复工;
(7)工人张某、路人王某受伤医疗费分别为 1 万元和 5 万元;
(8)工期 2 天。
事件 4:在质量验收时,监理单位发现屋面卷材流淌严重,拒绝签字,施工单位立即对流淌原因进行分析,发现是胶结料耐热度偏低。
【问题】
1.事件 1 中,写出施工单位的索赔程序。
2.事件 2 中,施工单位的工期索赔能否成立?说明理由。
3.事件 3 中,逐一指出各项延误及费用由谁承担,分别说明理由。
4.项目常用的材料计划还有哪些?劳动力配置计划的编制方法还有哪些?
5.还有什么原因也会导致卷材流淌?
1.在索赔事件发生后的 28d 内施工单位应提交索赔意向通知,提交索赔意向通知后的 28d 内提交索赔通知。该索赔事件有连续影响,还应间隔 28 天提交延续索赔通知,在该事件影响结束后的 28 天内提交最终索赔通知。
2.施工单位的索赔不成立。
因为高考属于作为一个有经验的承包商应能合理预见施工条件的变化。
3.(1)施工人员窝工费 2000 元发包人承担。
因为根据规定,不可抗力停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
(2)施工单位施工机械损坏,修理费用 1000 元和窝工费 500 元由承包人承担。因为根据规定,不可抗力导致施工单位的施工机械的损坏以及窝工费应由施工单位承担。
(3)现场管理人员和保卫人员的费用 1200 元由发包人承担。
因为根据规定,停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场地必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
(4)空调设备损坏而发生的修复费用 5 万元由发包人承担。
因为根据规定,运至施工场地用于工程施工的材料和待安装的设备的损坏由发包人承担。
(5)①保安亭倒塌损失 5000 元由承包人承担。
因为根据规定,保安亭非永久工程,由施工单位承担。
②轻钢龙骨隔墙倒塌损失 1 万元由发包人承担。
因为根据规定,不可抗力导致永久工程的损坏由发包人承担。
(6)清理现场,发生费用 1 万元由发包人承担。
因为根据规定,不可抗力导致的清理、修复费用由发包人承担。
(7)①工人张某医疗费 1 万元由承包人承担。
因为根据规定,不可抗力导致承包人自有人员的伤亡由施工单位承担。
②路人王某受伤医疗费 5 万元由发包人承担。
因为根据规定,不可抗力导致第三人的伤亡由发包人承担。
(8)工期 2 天应予以顺延。
因为根据规定,不可抗力导致延误的应予以顺延(包括清理现场 1 天的时间)
4.(1)半成品加工订货计划、周转料具需用计划、主要材料采购计划、临时追加计划。
(2)按劳动定额定员,按岗位计算定员,按比例计算定员,按劳动效率计算定员,按组织机构职责范围、业务分工计算管理人员的人数。
5.胶结料粘结层过厚;屋面坡度过陡,而采用平行屋脊铺贴卷材;采用垂直屋脊铺贴卷材,在半坡进行短边搭接。
根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有( )。
建筑安装工程费用项目组成中,暂列金额主要用于( )。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该( )作为结算工程款的依据。
采用工程总承包方式发包的工程,其工程总承包管理费应从( )中支出。
混凝土拌合物的和易性包括( )。
根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号),职工的劳动保险费应计入( )。
根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号文),建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入( )。
某医院病房楼,当设计无要求时,室内疏散楼梯净宽度最小值是()。
根据民用建筑的规模大小分类,下列建筑物中,属于大型性建筑的是()。
建筑物的体系主要有()。