北方某医院住院工程，精装修。1~6层外墙采用陶瓷饰面板，其余采用构件式玻璃幕墙，外窗采用断桥铝型材，内墙采用混凝土空心砌块。施工中发生以下事件：
开工前由项目负责人组织编制施工组织总设计，重点围绕施工总部署展开，确定了质量、进度、安全等总目标；针对2号办公楼，安排项目技术负责人组织编制单位工程施工组织设计，并由企业技术部门负责人审批报监理机构。
陶瓷饰面板在施工前组织材料的复验，主要包括：粘接材料的粘接强度、外墙陶瓷面砖的吸水率等。并对预埋件、连接节点进行隐蔽验收。
施工中发生以下几项索赔事件：由于平行承包商的干扰，使得A单位钢结构吊装工程延误2天，窝工损失10万元；由于业主选定的分包商施工质量不合格，返工处理，工期延误5天，增加费用20万元；由于场外停水停电，导致现场停工2天，利润损失2万元。假设上述事件均为关键工作。
现场临时消防车道采用单循环道路，宽度为3m，木材厂端部设10×10m的回车场，工人宿舍采用通铺，每间居住20人。
对一间250m2的会议室开展室内污染物检测，检测项目有氨、甲苯、TVOC，选择2个检测点，检测中部分指标不合格。
问题：
1.指出施工组织设计中的不妥之处，并说明理由。写出施工总部署的内容并补充项目管理的目标要求。
2.饰面板工程分为哪几个分项工程？补充饰面板工程材料复验的指标及隐蔽验收的内容。
3.分析上述事件工期与费用索赔情况，并说明理由。
4.现场道路及宿舍布置有哪些不妥之处。
5.补充污染物检测的项目名称；检测点数量是否正确，说明理由。检测不合格，应如何进行重新检验？
问题1：
1）不妥1：项目技术负责人组织编制单位工程施工组织设计；
正确做法：项目负责人组织编制单位工程施工组织设计。
不妥2：由企业技术部门负责人审批报监理机构。
正确做法：由施工企业技术负责人审批报监理机构。
施工部署的内容：
1）确定项目施工总目标；
2）根据总目标确定项目分阶段（期）交付计划；
3）明确项目分阶段（期）施工的合理顺序及空间组织；
4）对项目施工的重点和难点进行简要分析；
项目施工总目标还包括：环境、绿色施工、成本。
问题2：
1）饰面板分为：石板安装、陶瓷板安装、木板安装、金属板安装、塑料板安装等5个分项工程。
2）饰面板工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
室内用花岗石板的放射性、室内用人造木板的甲醛释放量;
水泥基粘结料的粘结强度;
外墙陶瓷板的吸水率;
严寒和寒冷地区外墙陶瓷板的抗冻性。
饰面板工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
预埋件（或后置埋件）;
龙骨安装;
连接节点;
防水、保温、防火节点;
外墙金属板防雷连接节点。
问题3：
由于平行承包商的干扰，工期费用均可索赔。平行承包商的干扰视为业主的责任。工期索赔2d，费用索赔10万元。
分包商施工质量不合格，工期费用均不予索赔。业主选定的分包商应由总承包人A协调管理，并就其行为承担连带责任。
场外停水停电，工期索赔，利润不予索赔。场外停水停电属于业主风险，工期顺延，补偿直接费用，但利润不予补偿。工期索赔2d，费用不予索赔。
问题4:
不妥1：宽度3m不妥，
正确做法：单行道宽度不得小于4m；
不妥2：木材厂端部设10×10m的回车场不妥，
正确做法：木材厂端部设不小于12×12m的回车场。
不妥3：工人宿舍采用通铺不妥，
正确做法：工人宿舍不得采用通铺。
不妥4：每间居住20人
正确做法：每间居住不得超过16人。
问题5：
室内污染物检验项目还有：氡、苯、二甲苯、甲醛等
检测点数量不正确。理由：面积在100m2~500m2，检测点至少3个点。
检验不合格应查找原因，采取措施，处理后再次检验。再次检验时，抽检数量增加1倍，包括原不合格房屋和同类型房屋。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
