当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建建设工程项目管理->某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工
某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75 工日，增加用工8 工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60 工日，增加用工6 工日。合同约定人工费日工资标准为50 元，窝工补偿标准为日工资标准的70％，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（ ）元。
对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费用上涨以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨等。增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算。因此，施工总承包单位可索赔的人工费金额为：8×50+75×50×70%=3025
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
