当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建建设工程项目管理->合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商
合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔吊累计停工2天，后又因工程师指令增加新的工作，需增加塔吊2个台班，台班单价1000元/台班，折旧费200元/台班，则承包商可提出的直接费补偿为（ ）。
本题主要考查索赔费用的计算。
施工机械使用费的索赔包括：
（1）由于完成额外工作增加的机械使用费；
（2）非承包商责任工效降低增加的机械使用费；
（3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁机械，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
本题中，因工程师指令增加新的工作属于索赔中的完成额外工作增加的机械使用费，为2×1000=2000元。
业主要求保护施工现场的一棵古树从而导致承包商停工，属于由于业主或监理工程师原因导致机械停工，可以索赔工期和费用，但由于是承包商自有的设备，一般按台班折旧费计算，即：2×200=400元。合计：2000+400=2400元。
综上所述，本题正确选项为B项。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
