当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建建设工程项目管理->下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（）。
下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（ ）。
本题主要考查工期索赔的条件。 可以进行工期索赔的条件：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非承包商原因停水、停电、停气，造成停工累计8小时；
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
A项：工程师指示承包商加快施工进度，不会引起工期延误，也就不存在工期索赔的依据，所以不能进行工期索赔。故A项正确。
B项：开工前业主未能及时交付施工图纸属于工期索赔条件的第1 条，可以进行工期索赔。故B项错误。
C项：异常恶劣的气候条件属于工期索赔条件的第6 条，可以进行工期索赔。故C项错误。
D项：业主未能及时支付工程款造成工期延误属于工期索赔条件的第2 条，可以进行工期索赔。故D项错误。
本题为选非题，综上所述，所以答案为 A项。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
