当前位置:首页建筑工程一级建造师一建水利水电工程实务->某工程项目施工采用《水利水电工程标准施工招标文件》(2009

某工程项目施工采用《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),招标文件工期为15个月。承包方投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定:

实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价;拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰,最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%;若能提前竣工,每提前1天的奖金按合同总价的1‰计算。

承包方开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图1F420151—7所示。

施工过程中发生了以下4个事件,致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。

一建水利水电工程实务,章节练习,基础复习,案例精选

事件1:A、C两项工作为土方工程,工程量均为16万m3,土方工程的合同单价为16元/m3。实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后,总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同,工程量为32万m3。N工作在B和C工作完成后开始施工,且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后,确定的土方变更单价为14元/m3,用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖,机械租赁费为1万元/(月·台)。N工作实际用了4.5个月。

事件2:F工作,因设计变更等待新图纸延误1个月。

事件3:G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成,其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度,按合同专用条款的界定为风险事件。

事件4:H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工,实际5.5个月完成。

由于以上事件,承包单位提出以下索赔要求:

(1)顺延工期6个月。理由是:完成N工作4个月;变更设计图纸延误1个月;连续降雨属于不利的条件和障碍影响0.5个月;监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补偿工期0.5个月。

(2)N工作的费用补偿=16元/m3×32万m3=512万元。

(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工,要求补偿5个月的机械闲置费5×1万元/(月·台)×1台=5万元。

问题:

(1)请对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。

(2)根据总监理工程师认可的施工进度计划,应给承包单位顺延的工期是多少 说明理由。

(3)确定应补偿承包单位的费用,并说明理由。

(4)分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任,并计算其金额。

答案:
本题解析:

(1)合同责任分析如下。

事件1:属于发包方责任。

事件2:属于发包方责任。

事件3:日降雨量超过当地30年气象资料记载最大强度的0.5个月的延期,属于不可抗力。另0.5个月的延期属于承包方应承担的风险责任。

事件4:属于承包方责任。

(2)应给承包单位顺延的工期为1个月。

因发包方责任造成的工作增加或时间延长,应给承包单位顺延工期。属于发包方责任工作增加或时间延长后,进度网络计划如图1F420151—12所示。

一建水利水电工程实务,章节练习,一级建造师《水利实务》案例综合

原合同工期为13个月,关键线路为A→B→D→H。调整后工期为14个月,关键线路为A→B→N→H,故工期应顺延1个月。

(3)由于用于A、C工作的施工机械原计划第4个月已完成工作,变更增加N工作后第5个月该机械方可使用,故应给予1个月的闲置费;

机械闲置费:1×1万元/(月·台)×1台=1万元;

工程量清单中计划土方为16+16=32万m3,新增土方工程量为32万m3;

应按原单价计算的新增工程量为32×25%=8万m3;

补偿土方工程款为8万m3×16元/m3+(32-8)万m3×14元/m3=464万元;

补偿承包方的总费用为465万元。

(4)该工程实际完成工作时间如图1F420151—13所示。

实际工期为15个月,超过约定工期2个月,承包方应承担超过合同工期1个月的违约责任。

拖延工期赔偿费为8000万元×1‰×30天=240万元<最高赔偿限额=8000万元×10%=800万元。

一建水利水电工程实务,章节练习,一级建造师《水利实务》案例综合

更新时间:2022-01-25 20:32
纠错

你可能感兴趣的试题

多选题

根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有( )。

  • A.投标人之间协商投标报价
  • B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
  • C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
  • D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
  • E.投标人之间约定中标人
查看答案
单选题

某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该( )作为结算工程款的依据。

  • A.双方达成的补充协议
  • B.双方签订的备案合同
  • C.类似项目的结算价格
  • D.市场的平均价格
查看答案
多选题

建筑安装工程费用项目组成中,暂列金额主要用于( )。

  • A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
  • B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
  • C.隐藏工程二次检验的费用
  • D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
  • E.项目施工现场签证确认的费用
查看答案
单选题

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规,对必须招标的项目,招标人行为符合要求的是( )。

  • A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
  • B.委托两家招标代理机构,设置两处报名点接受投标人报名
  • C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
  • D.限定或者指定特定的品牌
查看答案
单选题

关于施工图预算和施工预算的说法,错误的是( )。

  • A.施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
  • B.施工预算是施工企业内部管理的一种文件,与建设单位无直接关系
  • C.施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
  • D.施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的
查看答案
单选题

关于施工成本控制的说法,正确的是( )。

  • A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
  • B.要做好施工成本的过程控制,必须制定规范化的过程控制程序
  • C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
  • D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的
查看答案
单选题

关于建设工程管理内涵的说法,正确的是( )。

  • A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理
  • B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理
  • C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理
  • D.建设工程管理工作是一种增值服务
查看答案
多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有( )。

  • A.深基坑工程
  • B.起重吊装工程
  • C.脚手架工程
  • D.拆除、爆破工程
  • E.高大模板工程
查看答案
单选题

采用工程总承包方式发包的工程,其工程总承包管理费应从( )中支出。

  • A.建设管理费
  • B.建设单位管理费
  • C.建筑安装工程费
  • D.基本预备费
查看答案
多选题

混凝土拌合物的和易性包括( )。

  • A.保水性
  • B.耐久性
  • C.黏聚性
  • D.流动性
  • E.抗冻性
查看答案