当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建水利水电工程实务->某混凝土大坝主体工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给
某混凝土大坝主体工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理通知单》。
事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《暂停施工通知》，要求对该分部工程停工整改。
事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。
问题：
（1）指出事件1 中甲施工单位的不妥之处，写出正确做法。
（2）事件2 中专业监理工程师的做法是否妥当？《监理通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容？
（3）指出事件3 中专业监理工程师做法是否妥当？不妥之处，说明理由并写出正确做法。
（4）在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作？
（5）乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确？说明理由。
（1）分述如下：
① 不妥之处：凭以往经验进行安全估算。正确做法：应进行安全验算。
② 不妥之处：质量检查员兼任施工现场安全员工作。正确做法：应配备专职安全生产管理人员。
③ 不妥之处：遂将专项施工方案报送总监理工程师签认。正确做法：专项施工方案应先经甲施工单位技术负责人签认。
（2）妥当。《监理通知单》中的主要内容：重新建立施工测量控制网；改进保护措施。
（3）发出《监理通知单》妥当。
不妥之处：签发《暂停施工通知》。
理由：专业监理工程师无权签发《暂停施工通知》（或只有总监理工程师才有权签发《暂停施工通知》）。
正确做法：专业监理工程师向总监理工程师报告，总监理工程师在征得建设单位同意后发出《暂停施工通知》。
（4）项目监理机构应重新进行复查验收，不符合规定要求，责令乙施工单位继续整改；符合规定要求后，征得建设单位同意，总监理工程师应及时签署《复工通知》。
（5）正确。理由：
① 乙施工单位与建设单位有合同关系；
② 甲施工单位与建设单位有合同关系，建设单位应承担连带责任。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
