当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建水利水电工程实务->承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为 8 个月，工程开工日期为 2012 年 11 月 1 日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划（每月按 30 天计，不考虑间歇时间）见表 1
表 1 进度计划表
工程施工中发生如下事件：
事件 1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面告。开工后，承包人采取赶工措施，A 工作按期完成，由此增加费用 2 万元
事件 2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B 工作于 2013 年 1 月 20 日完成，返工增加费用 2 万元。
事件 3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D 工作中闸门于 2013 年 4 月 25 日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用 8 万元
事件 4：由于桥面板预制设备出现故障，F 工作于 2013 年 5 月 20 日完成。除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。
【问题】
1.指出进度计划表中 TB、TE，TG 所代表的工作起止时间。
2.事件 1 中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容
3.分别指出事件 2，事件 3，事件 4 对进度计划和合同工期有何影响，指出承包人分项目的实际完成日期。
4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版），指出承包人可向发包人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。
备注：图中日期指节点开始时间；粗线表示关键线路。
1.TB：2012 年 12 月 11 日-2013 年 1 月 15 日
TE：2013 年 4 月 26 日-2013 年 5 月 25 日
TG：2013 年 5 月 26 日-2013 年 6 月 30 日
2.承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。所增加的费用由承包人承担
3.事件 2，工作 B 计划工期延误 5 天，合同工期延误 5 天，实际完成日期 2013 年 1 月 20 日；事件 3，工作 D 计划延误 10 天，D 总时差为 25 天，合同工期不延误，实际完成日期 2013 年 4 月 25日。
事件 4，工作 F 计划工期延误 20 天，F 总时差为 70 天，合同工期不延误，实际完成日期 2013 年 5 月20 日。该工程实际完成时间为 2013 年 7 月 5 日。
4.承包人可索赔工期 0 天，可索赔费用 8 万元。
因为只有事件 3 是发包人的责任，但事件 3 延误工期 10 天小于总时差（25 天），工期索赔不成立，费用索赔成立。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
