当前位置:首页建筑工程二级建造师二建机电工程实务->【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安

【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,

在施工中发生了以下事件:

事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;

事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;

事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。

【问题】

1.该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?

2.如何处理上述各项事件的索赔要求?

3.施工单位能获得多少工期和费用补偿?

4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决?

查看答案 纠错
答案:
本题解析:

1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。

2.索赔要求的处理是:

对于事件1:因业主将设备提前进场,所以增加的保管费用由业主承担,补偿费用6000元。

对于事件2:施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长,属于施工单位的责任,不予赔偿。

对于事件3:业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任,造成的工期延长和费用增加应予补偿,补偿额4万元,补偿工期10天。

对于事件4:电气接线图中标注错误,属于业主责任,费用和工期应予以补偿,补偿额3万元,补偿工期10天。

3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元+4万元+3万元=7.6万元。工期补偿为10天+10天=20天。

4.解决方式:请第三方调解;按合同约定的仲裁条款申请仲裁;向有管辖权的法院诉讼。

更新时间:2021-07-31 10:51

你可能感兴趣的试题

单选题

在常用水泥中,水化热较大的是(  )硅酸盐水泥。

  • A.普通
  • B.复合
  • C.火山灰质
  • D.粉煤灰
查看答案
单选题

下列不属于可变作用的有(  )。

  • A.雪荷载
  • B.固定隔墙的自重
  • C.吊车荷载
  • D.安装荷载
查看答案
单选题

组织脚手架检查与验收的是(  )。

  • A.安全总监
  • B.技术负责人
  • C.项目经理
  • D.现场经理
查看答案
单选题

钢筋搭接焊缝厚度不应小于(  )d。

  • A.0.3
  • B.0.1
  • C.0.2
  • D.0.6
查看答案
单选题

砌筑墙体中,可以不设置过梁的洞口最大宽度为(  )。

  • A.250mm
  • B.300mm
  • C.400mm
  • D.500mm
查看答案
多选题

不良行为记录信息公布的期限可以是(  )年。

  • A.5
  • B.4
  • C.3
  • D.2
  • E.1
查看答案
单选题

施工水准测量中设A为后视点,B为前视点;A点的高程是47.113m,当后视读数为1.525m,前视读数为1.268m,则B点的高程是(  )。

  • A.46.730m
  • B.47.856m
  • C.46.856m
  • D.47.370m
查看答案
单选题

下列模板中,适宜用于混凝土冬期施工的是(  )。

  • A.组合钢模板
  • B.木模板
  • C.滑升模板
  • D.爬升模板
查看答案
多选题

在正常条件下合理使用机械和组织劳动,完成合格产品所必需的施工机械时间包括(  )。

  • A.多余工作时间
  • B.有效工作时间
  • C.不可避免的无负荷工作时间
  • D.低负荷下的工作时间
  • E.不可避免的中断时间
查看答案
单选题

关于预算定额,以下表述正确的是( )。

  • A.预算定额是编制概算定额的基础
  • B.预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的
  • C.预算定额是概算定额的扩大与合并
  • D.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差
查看答案