当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建建设工程项目管理->某建设工程项目施工过程中，业主未按合同约定及时供应工程材料，
某建设工程项目施工过程中，业主未按合同约定及时供应工程材料，监理工程师考虑到该事件不会影响总工期，故指令施工单位局部工程暂停施工10天，则施工单位可索赔的费用包括（ ）。
本题主要考查费用索赔。
可以索赔的内容包括：
AB项：由于业主原因造成了施工单位窝工，施工单位可以向建设单位进行费用索赔，包括人员窝工费和机械窝工费。所以AB项正确。
C项：本题中没有造成保函延期，也就没有发生保函手续费，所以承包商不能进行保函手续费的索赔。所以C项错误。
D项：本题中机械没有使用，承包商不能进行施工机械使用费的索赔。所以D项错误。
E项：承包商不能向建设单位进行利润的索赔，所以E项错误。
综上所述，本题正确选项是AB项。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
