当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建水利水电工程实务->背景资料：某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计
背景资料：
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如图所示（单位：d）。
合同约定：工期提前奖金标准为 20000 元/d，逾期完工违约金标准为 20000 元/d。
事件 1：A 工作过程中发现局部地质条件与发包人提供的勘察报告不符，需进行处理，A 工作的实际工作时间为 34d。
事件 2：在 B 工作中，部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理人要求进行返工处理，B 工作实际工作时间为 26d。
事件 3：由于工作 A 和 B 的延迟，导致工作 C 晚开始 10 天，在 C 工作中，承包人采取赶工措施，进度曲线如图所示。
事件 4：由于发包人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后第 145d 末才运抵现场。
【问题】
1.计算计划总工期，指出关键线路。
2.指出事件 1、事件 2、事件 4 的责任方，并分别分析对计划总工期有何影响。
3.根据事件 3，指出 C 工作的实际工作持续时间；说明第 100d 末时 C 工作实际比计划提前（或拖延）的累计工程量；指出第 100d 末完成了多少天的赶工任务。
4.综合上述事件，计算实际总工期和承包人可获得的工期补偿天数；计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。
1.（1）计划总工期：30+20+100+5+30=185（天）；
（2）关键线路：①→②→③→④→⑤→⑥。
2.事件一，责任方发包人，A 是关键工作，影响计划总工期 4d。
事件二，责任方是承包人，B 是关键工作，影响计划总工期 6d。
事件四，责任方是发包人，G 是非关键工作，总时差 50d，未超过总时差，不影响计划总工期。
3.（1）C 工作实际用的时间 155-60=95d；
（2）第 100d 时 C 工作实际比计划拖延 6%(48%-42%)；
（3）第 100d 完成了 2d 的赶工任务。
4.实际总工期 185+4+6-5 =190d，比计划工期拖延 5d，其中有 4d 是发包人的责任，所以承包人需支付给发包人逾期完工违约 20000 元。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
