当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建水利水电工程实务->背景资料：某中型水库除险加固工程主要建设内容有：砌石护坡拆除
背景资料：
某中型水库除险加固工程主要建设内容有：砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体加高培厚)、深层搅拌桩防渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月(每月按30天计)。合同约定：①合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造成的延期由发包人承担责任;②工期?前的奖励标准为10000元/天，逾期完工违约金为10000元/天。施工中发生如下事件：
事件 1：为满足工期要求，采取分段流水作业，其逻辑关系如下表：
项目部技术人员编制的初始网络计划如下：????????????????????????????????????
项目部在审核初始网络计划时，发现逻辑关系有错并将其改正。
事件2：项目部在开工后第85天末组织进度检查，F、H、E、J工作累计完成工程量分别为400m3、600m3、20000m3、125m3(假定工作均衡施工)。
事件3：由于设计变更，K工作的实际完成时间为33天，K工作的结算工程量为292m3。除发生上述事件外，施工中其他工作均按计划进行。
【问题】
1.指出事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处。
2.依据正确的网络计划，指出计划工期和关键线路。
3.根据事件2的结果，说明进度检查时F、H、E、J工作的逻辑状况(按“…工作已完成…天工程量”的方式陈述)。指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。
4.事件 3 中，施工单位是否有权?出延长工期的要求?并说明理由。
5.综合上述事件，该工程实际工期是多少天?承包人可因工期?前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少?
1.事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处为：
E工作的紧前工作只有C工作。E工作的紧前工作应为C、D工作。
（在节点④、⑤之间缺少一项虚工作）。
2.（1）计划工期270天；
（2）关键线路：A→B→D→H→I→K→L→M。
3.（1）F工作已完成4天工程量，H工作已完成8天工程量，E工作已完成10天工程量，I工作已完成25天工程量；
（2）H、J工作拖延对工期有影响，H工作的延误对工作影响2天，J工作的延误对工期影响5天。
4.事件3中，施工单位有权?出延长工期的要求。
理由：依据合同，承包人对K工作结算工程量超过276m3(240×115%)部分所造成的工程延误可以?出延期要求。发包人承担责任的工程量为：292m3-240×115%=16m3，延长工期为：30/240×16=2d。
5.（1）该工程的实际工期为 278 天(270+5+3)； （2）因逾期完工支付违约金为 60000 元[10000×(278-270-2)])
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
