当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建水利水电工程实务->某水闸项目经监理单位批准的施工进度网络图如下图所示（单位：天
某水闸项目经监理单位批准的施工进度网络图如下图所示（单位：天），合同约定：工期提前奖励标准为10000 元/天，逾期违约金标准为10000 元/天。
在施工中发生如下事件：
事件1：基坑开挖后，发现地质情况与业主提供的资料不符，需要进行处理，致使“基坑开挖”工作推迟10 天完成。
事件2：对闸墩浇筑质量进行检查时，发现存在质量问题，需进行返工处理，使得“闸墩浇筑”工作经过60 天才完成任务。
事件3：在进行闸门安装时，施工设备出现了故障后需修理，导致“闸门安装”工作的实际持续时间为17 天。
事件4：由于变更设计，使得“上下游连接段施工”推迟22 天完成。
事件5：为加快进度采取了赶工措施，将“底槛导轨等埋件”工作的时间压缩了8 天。
问题：
（1）指出施工进度计划的计划工期，确定其关键线路。
（2）分别说明事件1～事件4 的责任方以及对计划工期的影响。
（3）综合上述事件，计算该项目的实际工期，应获得多少天的工期补偿？可获得的工期提前的奖励或支付逾期违约金为多少？
（1）计划工期为225 天，关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨。
（2）事件1 责任方为业主，因“基坑开挖”为关键工作，故影响计划工期10 天。
事件2 责任方为施工单位，因“闸墩浇筑”为关键工作，故影响计划工期5 天。
事件3 责任方为施工单位，因“闸门安装”为关键工作，故影响计划工期2 天。
事件4 责任方为业主，因“上下游连接段施工”为非关键工作，原有总时差25 天，故不影响计划工期。
（3）该项目的实际工期为234 天，应获得10 天的工期补偿，可获得工期提前奖励为10000 元。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
