背景资料:
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同。合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1级资质的A单位,将防腐工程分包给了具有资质的B单位。
项目执行期间发生了下列情况:
业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违法了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。
A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失5万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出5万元的费用索赔和6天的工期索赔。
A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。
机电安装公司在试运行时,有两台油泵出现震动大、噪声大,电动机端部发热等异常现象。经调查发现:油泵的钢垫铁有移位和松动;电动机与油泵的联轴器同轴度超差。
问题:
1.业主单位合同部经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么?
2.A单位向业主及机电安装公司的索赔是否成立?应该怎么做?
3.监理为什么制止管工带压紧固螺栓的行为?试压时的压力表有何要求?
4.按油泵安装质量问题调查结果,分别指出发生质量问题可能的主要原因。
1.不成立。因为:按照合同文件的解释顺序,合同的专用条款优先于合同的通用条款。合同的专用条款中明确管道工程可以分包给有资质的单位,故机电安装公司的分包行为没有违反合同约定。应撤销50万元的罚款通知单。
2.A单位向业主索赔不成立。因为A单位和业主之间没有合同关系,A单位应向机电安装公司索赔,由机电安装公司向业主索赔30万元费用和15天工期。
A单位向机电安装公司索赔成立。因为A单位与机电安装公司之间有合同关系,索赔对象正确。机电安装公司应根据合同予以补偿。
3.因为试验过程中,若发生泄漏,必须泄压之后才能处理,不得带压处理。带压紧固螺栓会造成法兰面受力不均衡,出现垫片爆碎的情况,容易使操作人员受到伤害。
压力表的要求:
在周检期内并校验合格;精度不低于1.6级;满刻度值为被测最大压力的1.5-2倍;不少于2块。
4.垫铁移位和松动的原因可能是:垫铁与基础间接触不良,垫铁间点焊不牢固,灌浆时固定垫铁的方法不对。
联轴器同轴度超差原因可能是:测量仪表精度等级低,测量基准实际偏差大,测点位置选择不当,测量人员技能水平低。
根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有( )。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该( )作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中,暂列金额主要用于( )。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规,对必须招标的项目,招标人行为符合要求的是( )。
关于施工图预算和施工预算的说法,错误的是( )。
关于施工成本控制的说法,正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程,其工程总承包管理费应从( )中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有( )。
关于建设工程管理内涵的说法,正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括( )。