南方某炼油厂一台6万m3容积的浮顶原油储罐意外被闪电击中，可燃罐内原油，造成第5圈板以上罐体烧毁，浮船局部受损，角式搅拌器损坏，中央排水管损坏。A单位与业主签署承包该罐修复的PC合同，抢修工作务必在70天内完成，提前一天奖励5万元人民币，推迟一天，处罚5万元人民币，处罚上限为修复报价的10%。
项目部根据原设计图纸，直接与原搅拌器供货厂家签订了采购合同。由于原设计的Q235、厚8mm钢板无符合要求尺寸的现货，A单位进行计算，拟采购Q235、厚10mm现货板替代，在通过正常的程序后，终获业主批准。
在壁板焊接时，项目部使用Φ4.0mm的焊条，采用大焊接电流，纵缝与环缝同步焊接，环缝焊接时焊工均匀对称分布并同向施焊，大大加快了安装进度，但出现了较大的变形。监理下达停工2天进行整顿和完善组焊程序的停工令，A单位组织技术人员修正组焊程序。加强现场监督，复工后，壁板变形得到较好的控制。
在施工过程中，受新冠疫情影响，停工10天，在疫情得到控制后，项目部员工通过加班加点，终于在第70天完成了合同约定的修复工作。项目部提出，有12天工作时间因意外损失，申请60万元的工期奖，但被监理驳回。
二、问题
1.直接采购搅拌器是否合规?说明理由。
2.以10mm厚钢板替代8mm厚板材，需要经过哪些审批?
3.在控制壁板焊接变形方面，应纠正项目部的哪些错误做法?
4.监理驳回12天工期索赔的依据是什么?项目部应申请多少额度的奖励?
1.直接采购搅拌器符合规定。为使采购的部件或设备与原有设备或基座配套，特殊条件下（抢修）为了避免时间延误，可以直接采购。
2.A单位编制计算书、材料代用申请书和经济性分析报告等资料，报监理工程师审核；监理工程师应在初审的基础上，交由原设计单位审核，经设计单位同意后，由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位（监理）会签后生效。
3.在控制壁板焊接变形方面，项目部以下错误做法：
（1）使用Φ4.0mm的焊条，应采用Φ3.2mm的焊条；
（2）采用大焊接电流，应采用小电流施焊；
（3）纵缝与环缝同步焊接，壁板应先焊纵缝、后焊环缝。
4.因不可抗力造成停工10天，可索赔工期10天；因A单位的焊接过失导致2天停工整改不可以索赔。故监理驳回12天工期索赔，即可申请的奖励额为：
10×5=50（万元）
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（ ）。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
